18.05.2007
:
: ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН
Реестровый номер торгов № 2
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА: ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН
1. Наименование конкурса. Разработка проектно-сметной документации по фитомелиоративным меропри-
приятиям в Республике Калмыкия, Волгоградской и Ростовской областях.
2. Торги проводит: Государственный заказчик ФГУ «Управление по восстановлению Черных земель и
Кизлярских пастбищ» (ФГУ «Управление «Фитомелиорация»)
Почтовый адрес: 358 000 Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Остапа Бендера, 3
Адрес электронной почты: agrolms@infotecset.ru
Номер контактного телефона: 8 84722-54528, факс 8 847 22 -55449
Контактное лицо : Аджеков М.К.,
2. Источник финансирования : федеральный бюджет
3. Предмет государственного контракта. Начальная цена государственного контракта.
Номер лота Предмет государственного контракта Начальная цена государственного контракта. руб.
1 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории ГУП «Улан-Туг» Черноземельского района Республики
Калмыкия на площади 3000га. 80000,0
2 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории СПК «Юста» Юстинского района Республики
Калмыкия на площади 5000га. 120000,0
3 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории Венгеловского сельского поселения Палласовского му-ниципального района Волгоградской области на площади 1000га. 75000,0
4 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории Приозерного сельского поселения Палласовского му-ниципального района Волгоградской области на площади 1000га. 75000,0
5 Агролесомелиоративные мероприятия по созданию лесных противоэрози –онных насаждений на землях Тюльпановского сельского поселения Заветен
ского района Ростовской области на площади 850 га. 80000,0
Прим. 1.Стадия проектирования – рабочий проект.
2.Цена контракта с учетом обязательных платежей.
4. Срок и условия разработки ПСД : Согласно договора , проект задания на проектирование прилагается.
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной заявки :
По адресу заказчика, сроки подачи : с 9.00ч. 21 мая до 17.00ч. 28 мая 2007г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу заказчика в
9.00ч. 29 мая 2007г.
6.Форма, сроки и порядок оплаты : безналичный расчет, предоплата до 30%, окончательный расчет после
подписания акта выполненных работ в течении 10 банковских дней.
7.Основные критерии оценки :
- ценовое предложение
- обоснование составления ценового предложения (по сборникам цен на ПИР),
- полнота выполнения требований к участнику и котировочной заявки,
- наличие лицензии на выполнение определенных видов работ.
Примечание. При равных условиях поставщиков – срок поступления котировочных заявок.
8. Требования к участнику конкурса :
8.1 Соответствие участников размещение заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом торгов :
- Не приведение ликвидации участника размещение заказа – юридического лица или не проведение в отношении
участника размещения заказа – юридического лица, или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства..
- Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
(отчетный период- квартал), размер которой не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности.
8.2 Наличие лицензии на выполнение определенных видов работ.
9. Подготовка и подача конкурсной заявки.
9.1 Конкурсная заявка, подготовленная участником размещения заказа, должна содержать :
- Заявку на участие в конкурсе, форма № 1,
- Ценовое предложение участника размещения заказа, форма № 2.
- Нотариально заверенную выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или из ЕГРИП (для физических лиц),
- Анкета участника размещения заказа., форма № 3
- Копию лицензии на выполнение определенных видов работ.
10.Основные условия контракта :
10.1Стоимость работ определяется по протоколу оценки конкурсных заявок.
10.2 Безналичный расчет, предоплата до 30%, окончательный расчет после подписания акта
выполненных работ в течении 10 банковских дней.
10.3 Передача оформленной в установленном порядке документации по контракту осуществляется
по накладной Подрядчика на основании акта сдачи и приемки работ.
10.4 Обязанности сторон:
- Подрядчик обязан:
- разработать проектную документацию в соответствии с действующими нормативными
документами, техническими условиями и заданием на проектирование ;
- Заказчик обязан:
-произвести расчеты с подрядчиком за выполненные работы по акту приемки ПСД.
10.5 Ответственность сторон :
- по законодательству Р.Ф.
11. Сроки заключения контракта: в течении 10дней с даты определения победителя конкурса.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и проект контракта в течение 2 дней с даты
определения победителя конкурса, направляется победителю конкурса.
12. Формы котировочной заявки : на сайте : www.zakupki.ru. ; www.bob.ru ; www.kalm.ru.
и по адресу заказчика.
13. Дополнительная информация : по адресу заказчика.
Конкурсная комиссия
1.ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ. ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН.
Организатор конкурса - Федеральное государственное учреждение «Управление по восстановлению Черных земель и Кизлярских пастбищ» (сокращенно ФГУ «Управление Фитомелиорация» далее «Заказчик») настоящим приглашает к участию в конкурсе : Запрос котировки цен (далее - «Конкурс») - Разработка ПСД по фитомелиоративным мероприятиям в Республике Калмыкия, Волгоградской и Астраханской областях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»),
Информация и конкурсная документация опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.ru ;
www.bob.ru ; на официальном сайте Республики Калмыкия www. kalm.ru
Конкурс состоит из 5 лотов:
Номер лота Предмет государственного контракта Начальная цена государственного контракта, тыс. руб.
1 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории ГУП «Улан-Туг» Черноземельского района Республики Калмыкия на площади 3000га. 80000,0
2 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории СПК «Юста» Юстинского района Республики
Калмыкия на площади 5000га. 120000,0
3 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории Венгеловского сельского поселения Палласовского му-ниципального района Волгоградской области на площади 1000га. 75000,0
4 Фитомелиоративные мероприятия по улучшению деградированных паст -бищ на территории Приозерного сельского поселения Палласовского му-ниципального района Волгоградской области на площади 1000га. 75000,0
5 Агролесомелиоративные мероприятия по созданию лесных противоэрози –онных насаждений на землях Тюльпановского сельского поселения Заветенского района Ростовской области на площади 850 га. 80000,0
Прим. 1.Стадия проектирования – рабочий проект.
2.Цена контракта с учетом обязательных платежей
Для участия в открытом конкурсе Участник должен отвечать требованиям, установленным в в извещении о проведении конкурса.
Заявка должна быть представлена Заказчику в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации: с 9.00ч. 21.мая до 17.00ч. 28 мая 2007г. (время Московское)
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу заказчика в
9.00ч. 29 мая 2007г.
Конкурсная документация также может быть получена Участником на основании письмен-ного запроса по адресу:
358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Остапа Бендера , дом 3,
Участник должен подготовить конкурсную заявку в порядке и на условиях, изложенных в извещении о проведении конкурса .
В состав конкурсной документации входят:
1.Приглашение к участию в Конкурсе,
2.Формы конкурсной заявки, ( форма № 1- 5 )
3.Проект задания на проектирование. (прил.1 )
4.Проект госконтракта.( прил. 2 )
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и открытие доступа к заявкам поданным в форме электронного документа произойдет непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в извещении о проведения конкурса.
Заявки будут оценены Заказчиком в соответствии с критериями и в порядке, указанными в извещении о проведении конкурса.
По результатам оценки (Конкурса) будет определен участник, представивший заявку, содержащую наилучшие для Заказчика условия выполнения работ (поставки продукции ).
Победителю конкурса будет направлен протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, проект контракта в течение 2 дней с даты определения победителя конкурса и предложение подписать Госу-дарственный контракт на условиях, установленных в конкурсной документации в течении 10дней.
По всем вопросам обращаться по адресу:
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Остапа Бендера, дом 3,
Контактное лицо – Аджеков М.К.
Телефон/факс: (84722) 5-45-28 , (84722) 5- 54-49
адрес электронной почты: E-mail: agrolms@infotecset.ru
Адрес Дагестанского филиала: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Кочубей
ул. Ленина 143, тел. 8-872-61 - 21965, 21967.
директор филиала – Ахбердилов М.М.
Конкурсная комиссия
Ф- № 1
На бланке организации
Дата, исх. номер.
Директору ФГУ
«Управление Фитомелиорация»
Баянову В.С.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения с ФГУ «Управление Фитомелиорация» государственного контракта на
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[указывается наименование работ по предмету конкурса]
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требова-нииями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предло-жении (по лотам ).
№ п/п Наименование объекта, лота
Сумма контракта
руб.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1. Структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных
смет , Ф - № 2, Ф - № 2-1, Ф - № 2-2. ]
3.2. Анкета участника размещения заказа.
3.3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения: ( указать какие, если есть)
_____________________________________________________________________________
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с заданием на проектирование в преде-лах предлагаемой нами стоимости контракта.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязатель-ство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержден-
ным заданием на проектирование.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный квартал (год )не превышает ____ % ________________________ (если имеются значение указать цифрами и прописью ) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период ( отчетный квартал) .
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика , не противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-ленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязатель-ства подписать контракт с ВАМИ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации, условий государственного контракта в срок____ [указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт] дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9.. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Вами, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных
поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
_________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
_______________________________________________________________________________
и уведомляем Вас, что наша организация (предприниматель) не включена в Реестр недобро-совестных поставщиков.
10. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта.
11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.
прошиты и опечатаны.
Руководитель _______________ _________________ __________________
Должность Подпись Ф.И.О.
МП
Ф- № 2
Ценовое предложение
Наименование конкурса, ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сводная смета
на проектно-изыскательские работы.
Наименование объекта (лота) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование проектной ________________________________________________________
(изыскательской) организации _________________________________________________________
№№
пп Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ Ссылка на часть, раздел, смету. Изыскатель-ские работы
руб. Проектные
работы
руб. Всего
руб.
1 2 3 4 5 6
1 Разработка рабочего проекта Смета № 1
Смета № 2
итого
НДС-18%
Всего по смете
Всего: __________________________________________________________________
(прописью)
Краткая пояснительная записка по объекту.
Руководитель _______________ _________________ __________________
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата__________________ 2007г.
Примечание : Ценовое предложение предоставляется по лотам.
Ф- № 2-1
Приложение № 1
к ценовому предложению
Наименование конкурса, _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Смета №___
на изыскательские работы
Наименование объекта(лота) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование проектной ________________________________________________________
(изыскательской) организации _________________________________________________________
Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ №№ частей, глав, таблиц, §§, и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на изыска-тельские работы для стро- ва или
сборника цен на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства и земельного кадастра. Расчет стоимости Стоимость
руб.
Итого в ценах 2001г.
В ценах ____ квар.2007г. К=
письмо № от
Программа изыскательских работ.
Руководитель _______________ _________________ __________________
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата__________________ 2007г.
Примечание : Ценовое предложение предоставляется по лотам.
Ф- № 2-2
Приложение № 2
к ценовому предложению
Наименование конкурса, _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Смета №___
на проектные работы
Наименование объекта ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование проектной ________________________________________________________
(изыскательской) организации _________________________________________________________
Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ №№ частей, глав, таблиц, §§, пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на изготовле- ние проектной и изыскательской продукции землеустройства и земельного кадастра. или для
строительства Расчет стоимости Стоимость
руб.
Итого в ценах 2001г.
В ценах ____ квар.2007г. К=
письмо № от
Всего: ________________________________________________________________
(прописью)
Программа проектных работ.
Руководитель _______________ _________________ __________________
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата__________________ 2007г.
Примечание : Ценовое предложение предоставляется по лотам.
Ф - № 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
1. Полное и сокращенное наименование организации:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Регистрационные данные :
Дата, место и орган регистрации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Юрюдический адрес участника размещения заказа:__________________________________
______________________________________________________________________________
4.Почтоый адрес участника размещения заказа:__________________________________
______________________________________________________________________________
5. Банковские реквизиты:
р/счет __________________________________________________________
к/счет __________________________________________________________
Банк __________________________________________________________
ИНН _____________________ КПП ________________ ОКОНХ _______________
ОКПО _________________ ОКВЭД _______________
6.Налоговый режим организации _____________________________________________________
7. Профиль деятельности :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Лицензия на выполнение работ :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
( номер, орган выдавший лицензию, срок действия, )
9. Ответственное лицо (контактное) за конкурсную документацию :
________________________________________________________________________________
( ФИО, должность. номер телефона)
10.Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель _______________ _________________ __________________
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата__________________ 2007г.
Ф- № 4
Опись документов, входящих в конкурсную заявку
Наименование документа Кол-во листов
Ф.И.О., подпись руководителя ( или ответственного лица за конкурсную документацию)
М. П.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ф- № 5
(образец оформления внешнего конверта)
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «____ » «____» __________ 2007 г.
Номер конкурса - ___2____
КУДА: 358000,Республика Калмыкия г.Элиста,О.Бендера,3
КОМУ: ФГУ «УПРАВЛЕНИЕ ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ»
НА КОНКУРС
______________________________________________________________________
(наименование конкурса)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(образец оформления внутреннего конверта)
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «______»_ «____» ______________ 2007 г.
Номер конкурса - 2
КУДА: 358000,Республика Калмыкия г.Элиста,О.Бендера,3
КОМУ: ФГУ «УПРАВЛЕНИЕ ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ»
НА КОНКУРС
______________________________________________________________________
(наименование конкурса)
АДРЕС И НАИМЕНОВАНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ: __________________________________
________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Схема опечатывания конвертов с конкурсной заявкой
Внешний
конверт
Внутренний
конверт
Проект
Прил. 1
Утверждаю:
Директор ФГУ
«Управление Фитомелиорация»
______________ В.С.Баянов
«____»__________2007г.
Задание на проектирование
№
п/п Перечень основных данных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3
1 Наименование объекта
2 Место расположение объекта
3 Заказчик :
ФГУ «Управление по восстановлению Черных зе
мель и Кизлярских пастбищ» МСХ РФ
( ФГУ «Управление Фитомелиорация» )
4 Вид фитомелиоративных работ Новое
5 Источник финансирования Федеральный бюджет
6 Проектная организация __________________________________________
Лицензия _______________________________________
протокол № от . конкурсной комиссии ФГУ «Управление Фитомелиорация»
7 Стадия проектирование Рабочий проект
8 Основание для проектирования Утвержденный Перечень объектов на 2007г. ФГУ «Управление Фитомелиорация», согласованный Перечень объектов по регионам на 2007г.
9 Основные цели инвестиционного проекта Повышение продуктивности пастбищного участка и полного восста-новления его травостоя. Закрепление песков посевом семян многолет-них трав с целью предотвращения дефляционных явлений. Проведе –ние комплекса фитомелиоративных и профилактических мероприя-тий улучшит экологическую обстановку на участках фитомелиориро-
ванных участках и прилегающих территориях.
10 Основные показатели проекта по предложению проектной организации и заказчика
11 Требования к проведению инженерных изысканий на объекте по предложению проектной организации и заказчика
12
Требования к техническому уровню, проектным решениям и мероприятиям Требования СНиП 11-01-95,Рекомендации Калмыцкой НИЛОС, Чер-
ноземельской опытной станции, Ачикулакской НИЛОС, ВНИАЛМИ.
13 Основные требования и условия к разработке природоохранных мероприятий , мер по ГО и ЧС Согласно требованиям законодательства:
Градостроительный кодекс Р.Ф.от 29.12.04г .№190-ФЗ ,СНиП 2.01.90 и СП 11-112-2001
14 Оценка эффективности инвестиций Выполнить в соответствии РД-АПК-3.00.01.003-03
15 Указания по определению
стоимости объекта В соответствии с нормативно-методическими документам Госстроя Р.Ф. : МДС 81-35.2004 ,МДС 81-28.2001, отраслевым сборникам ТЕР региона.
16 Особые условия -
17 Выделение очередей, пуск. комплексов -
18 Сроки выполнения ПСД 3 - 4 квартал 2007г.
19 Прочие условия и требования 19.1 ПСД выдать в 4-х экземплярах
19.2 Исходно-разрешительная документация готовится
совместно с заказчиком.
19.3 Дополнительные требования к сметам согласно прил.8 гл.9
МДС 81- 35-2004г.
Согласовано:
от Заказчика от проектной организации
Заместитель директора Генеральный директор
ФГУ «Управление Фитомелиорация»
_______________ К.И. Бембеев _______________
ПРОЕКТ Прил. 2
Государственный контракт
на разработку проектно-сметной документации
г. Элиста № «_____ » _______________2007г.
Федеральное государственное учреждение « Управление по восстановлению Черных земель Кизлярских пастбищ» (ФГУ «Управление Фитомелиорация» ) МСХ РФ , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора , Баянова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Подрядчик - ___________________ в лице генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно-сметной документации по объектам:____________________________________________________________
(перечень объектов - прил. № 1)
1.2Перечень объектов, содержание и требования к разрабатываемой документации, являющейся предметом контракта, отражены в задании на проектировании, выданное ФГУ «Управление Фитомелиорация».
1.3 Сроки разработки ПСД – 3 – 4 квартал 2007г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
2.1 Стоимость работ по настоящему контракту определена по протоколу № __ от ___ _______207г.
конкурсной комиссии ФГУ «Управления Фитомелиорация» и составляет:
___________ руб. с учетом НДС.
2.2 Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком по актам вы полненных работ согласно акта сдачи и приемки ПСД.
2.3 Заказчик имеет право произвести после подписания настоящего контракта аванс в размере до 30% от суммы контракта.
2.4 При прекращении работ (расторжение контракта) расчет производится в объемах производ-ственных затрат на момент прекращения работ.
3.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1 Передача оформленной в установленном порядке документации по контракту осуществляется по накладной Подрядчика на основании акта сдачи и приемки работ.
3.2 Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации, указанной в п.1.1 настоящего контракта, обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный
или мотивированный отказ от приемки работ
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1 Подрядчик обязан:
- разработать проектную документацию в соответствии с действующими нормативными
документами, техническими условиями и заданием на проектирование;
- представлять заказчику отчет о ходе разработки документации по его требованию;
- своевременно устранять замечания заказчика и органов госнадзора (экспертизы проектной
документации) по разработанной документации;
- передать разработанную документацию в 4 экз.
4.2 Заказчик обязан:
-произвести расчеты с подрядчиком за выполненные работы в соответствии с п.2 настоящего контракта;
-оказывать содействие подрядчику в выполнении работ на условиях данного контракта.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 За нарушение положений пп.2,4,5 настоящего контракта заказчиком подрядчик имеет право на взыскание пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки ре –финансирования Центрального банка Р.Ф. за каждый день просрочки, начиная со дня, следую-щего после истечения установленного срока исполнения обязательств.
5.2 За нарушение положений пп.1,3,4 настоящего контракта подрядчиком заказчик имеет право на взыскание пени в размере 0,1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки сроков выдачи документации начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.
5.3 При обнаружении недостатков в разработке ПСД ( замечаниям заказчика, экспертизы проекта) подрядчик обязан их устранить в установленные сроки.
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1.Любая договоренность, не предусмотренная данным контрактом, оформляется письмен- ным дополнительными соглашениями и является неотъемлемой частью контракта.
6.2.В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает(форс-ма-
жор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Р.Ф.
6.3.Любая из сторон вправе расторгнуть договор путем письменного уведомления при невы-полнении обязательств сторонами условий данного контракта.
6.4. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Р.Ф. в арбитражном или ином суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.
7.. Адреса и расчетные счета сторон:
Заказчик: Республика Калмыкия,
358000, г.Элиста, ул.О.Бендера,
тел. 5-26-25, 5-04-42
Е-mail: agrolms@infotecset.ru
ИНН 0814078542
лиц. счет 03085208411
УФК по Р.К.
ОКПО – 00675206
ОКНХ - 97320
Подрядчик
Настоящий контракт составлен в 3 экз., имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи представителей сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Директор ФГУ «Управление Фитомелиорация» В.С. Баянов
ПОДРЯДЧИК: