22.05.2007
:
: Запрос котировочной цены на поставку горюче-смазочных материалов
для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
Запрос котировочной цены на поставку горюче-смазочных материалов
для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
_________________________________________________________________________________
358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, 4
тел./факс (84722) 5-32-48,
е-mail: mvdrkelista@mail.ru.
«____» _________ 2007г. исх. № _______
Кому:______________________________________________________________________________
(наименование)
Извещаем вас, что Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия намерено разместить способом запроса котировок цен заказ на поставку горюче-смазочных материалов.
1. Наименование товара – горюче-смазочные материалы (см. Приложение №1).
2. Максимальная цена контракта – 399 995,00 рублей.
3. Источник финансирования – республиканский бюджет.
4. Место поставки товара - Республика Калмыкия, г. Элиста, на АЗС поставщика.
5. Срок поставки товара – с момента заключения государственного контракта до 31 декабря 2007г.
6. Условия и сроки оплаты – безналичный расчет, ежемесячно, после подписания приемопередаточных документов на основании выставленного счета.
7. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола
8. Срок приема котировочных заявок с 09-00 (время московское) 23 мая 2007г. до 18-00 (время московское) 01 июня 2007г. включительно.
В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанных товаров, прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа* или факсом) до 18:00 (время московское) 01 июня 2007г. по адресу специализированной организации: ООО «СОВЕТНИК», 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Сухэ-Батора, 30, тел./факс (84722) 3-27-10, 3-90-52, e-mail: elista@expert-sovetnik.ru.
* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.
Цена на товары должна быть указана с учётом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется.
В соответствии с действующим законодательством РФ и условиями проведения запроса котировочной цены оплата консалтинговых услуг представителю Заказчика по проведению данной процедуры производится участником размещения заказа - победителем из собственных средств по итогам запроса котировочной цены в размере 1 000,00 рублей в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения государственного контракта.
Если Вами предусмотрена система скидок, условия их действия отразите в приложении.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения:
• Приложение №1 – Техническая спецификация запроса котировок цен;
• Приложение №2 – Форма котировочной заявки;
• Приложение №3 – Проект государственного контракта.
Министр внутренних дел
по Республике Калмыкия Корнеев В.В.
Приложение №1
Техническая спецификация запроса котировок цен
№ п/п Наименование товара Ед. измерения Количество, литр
1 Бензин моторный неэтилированный Аи-95 литр 4 000
2 Бензин моторный неэтилированный Аи-92 литр 12 000
3 Бензин моторный неэтилированный А-80 (76) литр 6 090
Поставка продукции должна осуществляться на АЗС поставщика на территории г.Элисты Республики Калмыкия.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет товар с относящейся к нему документацией (паспортами, копиями сертификатов и т.п.).
Приложение №2
Котировочная заявка (котировка цен)
на поставку горюче-смазочных материалов для нужд
Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
Дата: «___» __________ 2007г.
Кому: Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия
От юридического лица:
Наименование поставщика:______________________________________________________
Место нахождение:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:________________________________________________________________________
Место жительства:______________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировок цен на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства внутренних дел по Республики Калмыкия, предлагаем поставить обозначенный товар по следующим ценам:
№ п/п Наименование Кол-во, литр Цена за единицу,
руб. Сумма, руб.
1 Бензин моторный неэтилированный Аи-95 4 000
2 Бензин моторный неэтилированный Аи-92 12 000
3 Бензин моторный неэтилированный А-80 (76) 6 090
ИТОГО:
ИТОГО: __________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Место поставки товара –
Срок поставки товара –
Условия и сроки оплаты –
Цена на товары указана с учётом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется.
В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить обозначенные товары в соответствии с условиями, указанными в запросе котировочной цены.
С условиями проведения запроса котировочной цены и оплатой согласны.
Адрес:
Телефон:
Руководитель (должность) __________________ /________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №3
Проект Государственного контракта №
г. Элиста «__» _______ 2007г.
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра внутренних дел по Республике Калмыкия Корнеева В.В., действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны по результатам запроса котировочной цены на на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (протокол № __ заседания единой комиссии Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия от «___» ____________ 2007г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику горюче-смазочные материалы (далее Продукция), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик принять и оплатить данную Продукцию, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Цена, ассортимент поставляемой Продукции определяются в Приложении №1, (далее – Спецификация), подписанной обеими Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество Продукции должно соответствовать стандартам и нормам установленным, действующим законодательством РФ.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Отчетным периодом поставок является месяц.
3.2. Поставка Продукции производится на условиях выбора Заказчиком Продукции с автозаправочной станции Поставщика своим автотранспортом.
3.3 Адрес ____________________________________________________________.
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Общая сумма по Контракту составляет _____________ (_______________________) рублей __ коп.,_____________________ и остается неизменной на протяжении всего срока действия Контракта.
4.2. Сумма по Контракту включает в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ. В общую стоимость по настоящему государственному контракту входит хранение отпускаемой продукции.
4.3. Оплата производится из средств республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств 2007 года.
4.4. Оплата по настоящему Контракту производится ежемесячно, на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания приемопередаточных документов, по мере поступления бюджетных средств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом Поставщик вправе начислить пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
5.3. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе начислить пени в размере 0,01% от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Настоящему Контракту или в связи с ним решаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2007 года, а в части взаимных обязательств – до полного их выполнения.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий настоящего Контракта, а именно:
- поставки Продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Продукции.
9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.3. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Заказчик:
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия
358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, 4, тел./факс (84722) 5-32-48
р/с 40105-810-9-0000-0010001 в ГРКЦ НБ РК Банка России г.Элиста,
ИНН/КПП 0814033848/081401001, л/с 03188209051, БИК 048580001
11.2. Поставщик:
______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение №1: Спецификация.
Заказчик:
Поставщик:
Министр внутренних дел по Республике Калмыкия
_____________________( Корнеев В.В.)
м.п.
____________________(________________)
м.п.