13.06.2007
:
: Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту рулонной кровли здания
Извещение о проведении запроса котировок
№ _02-07_ от « 13__»_июня__2007г.
Уполномоченное лицо - Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования РК, расположенная по адресу: 359130, Республика Калмыкия , п.Ики-Бурул, ул.Октябрьская,1 тел./факс __92-0-15 / 92-4-16_
Заказчик – Отдел культуры Администрации Ики-Бурульского районного муниципального образования РК, расположенная по адресу : 359130, Республика Калмыкия , п.Ики-Бурул, ул.Советская,1 тел. __92-1-65_
проводит запрос котировок на выполнение работ по текущему ремонту рулонной кровли здания «Молодежного центра «Алтн Гасн» в пос. Ики-Бурул.
1. Источник финансирования местный бюджет ________________________
2. Место выполнения работ :__п.Ики-Бурул ___________
3. Сроки выполнения работ: __июнь-июль 2007 года ___________ ____
4. Максимальная цена контракта (ИТОГО) _118940 рублей
5. Наименование и характеристика выполнения работ:
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Описание
6.Представление котировочной заявки:
6.1.Вашу заявку просим направлять по адресу:
359130, РК, п.Ики-Бурул , ул. Октябрьская,1,_Администрация Ики-Бурульского
районного муниципального образования РК, отдел экономики и прогнозирования
тел./факс __92-0-15 / 91-2-94_____
6.2.Ваша заявка может представляться в письменной форме.
6.3.Срок окончания представления котировочных заявок установлен:
«_19__»_июня___2007 г. _09___час._00__мин. Время московское.
7.Срок и условия оплаты поставки:
7.1.Оплата производится в российских рублях.
7.2.Оплата осуществляется: по мере поступления бюджетных средств, безналичный расчет_________________________________________________________
8.Срок подписания контракта победителем: 5-ти дневный срок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок_________________ ________
9.Котировочная заявка представляется в нижеуказанной форме
«Утверждаю»
Глава Ики-Бурульского районного
муниципального образования РК
__________/____Базыров С.Х.___/
подпись Ф.И.О.
Настоящая котировочная заявка разработана в соответствии с нормами Федерального Закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
ЗАПРОС КОТИРОВОК
на выполнение работ по текущему ремонту рулонной кровли здания «Молодежного центра «Алтн Гасн» в п.Ики-Бурул
Уважаемые господа!
1. Отдел культуры Администрации Ики-Бурульского районного муниципального образования РК (далее – Заказчик) в рамках средств местного бюджета, предусмотренных для Заказчика на 2007 год, собирается выполнить работы по текущему ремонту рулонной кровли здания «Молодежного центра «Алтн Гасн» в п.Ики-Бурул для нужд Заказчика.
В этих целях Уполномоченное лицо – Администрация Ики-Бурульского районного муниципального образования РК проводит настоящую процедуру размещения заказа для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену по поставке продукции.
2. Мы просим Вас сообщить Ваши цены на выполнение работ по текущему ремонту рулонной кровли здания «Молодежного центра «Алтн Гасн» в пос.Ики-Бурул с приложением сметы.
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Описание
Цена должна быть указана с учетом транспортных расходов, сборов, налогов, платежей и других затрат необходимых для выполнения муниципального контракта.
3. Место выполнения работ: п.Ики-Бурул.
4. Срок и условия выполнения работ: июнь-июль 2007 года
5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.
6. Представление котировочной заявки:
6.1.Вашу заявку просим направлять по адресу:_ 359130,РК, п.Ики-Бурул ___________
ул.Октябрьская,1___________________________________________________________
тел./факс 8(84732)_92-0-15 , 8(84732) 92-4-16,______________________________
6.2. Ваша заявка может представляться в письменной форме.
6.3. Срок окончания представления котировочных заявок установлен:
«__19_» июня__2007 г. __09__час. 00_мин. Время московское.
7. Срок и условия оплаты выполнения работ .
7.1 Оплата производится в российских рублях.
7.2. Оплата осуществляется: по мере поступления бюджетных средств, безналичный расчет.
8.Срок подписания контракта победителем: 5-ти дневный срок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок_________________ ________
Приложения:
1. Форма котировочной заявки
2. Проект муниципального контракта на поставку
Форма котировочной заявки
«_____»___________200__г. «_____»___________200__г.
Исх. № ________________ Вх. № _________________
___________________________
___________________________
кому (название заказчику)
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):_____________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка_______________________
ИНН____________________________________
Р/счет____________________________________
Кор. Счет_______________________________
БИК____________________________________
ОКПО____________________________________
Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить ниже указанные работы в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в Вашем извещении от «_______»____________________200__ г. №_____
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Стоимость единицы Общая стоимость* Описание
* Примечание по заполнению таблицы
в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.
Вы можете дать цену на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций).
Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества) по какому-либо наименованию.
Подпись ________________________/_____________________/
Должность ___________________________________________
МП
Проект
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ РУЛОННОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЯ «МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «АЛТН ГАСН» В ПОСЕЛКЕ ИКИ-БУРУЛ
«___»_________2007г. № ___ п.Ики-Бурул
Реестровый номер __________
Отдел культуры Администрации Ики-Бурульского районного муниципального образования РК, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Аджадыковой Нины Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту рулонной кровли здания «Молодежного центра «Алтн Гасн» в пос.Ики-Бурул согласно сметы, указанной в Приложении № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, в указанные в настоящем контракте сроки, Заказчик обязуется принять выполненные работы, своевременно производить их оплату на условиях настоящего контракта.
1.2. Содержание этапов и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. Работы, не предусмотренные контрактом, оформляются дополнительным соглашением.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены, устанавливаемые Исполнителем в контракте за выполненные работы, устанавливаются в российских рублях и не должны отличаться от цен, указанных в конкурсной заявке.
2.2. Цены, устанавливаемые Исполнителем, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться. Цена включает в себя расходы на обязательные платежи.
2.3. Общая цена контракта составляет _______________________________________
2.4. Все расчеты между Сторонами производятся в российских рублях. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету, по мере поступления бюджетных средств.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим контрактом.
3.3. Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, виновная сторона возмещает другой стороне (сторонам) понесенные убытки.
3.5. В случае прекращения работ по инициативе Заказчика, оплата выполненных работ производится по фактически произведенным затратам.
3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется необходимость дополнительных проработок или изменений, то между Заказчиком и Исполнителем заключается дополнительное соглашение к контракту с изменением договорной цены и сроков окончания работ.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНОЙ ПОДРЯДЧИКОМ.
4.1. При завершении работ в целом или отдельных этапов работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта технической документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями контракта в количестве 4-х экземпляров.
4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему технической документации, предусмотренной заданием на проектирование, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе досрочно передать, а Заказчик обязан оплатить работы по договорной цене, оговоренных в пункте 2.3. настоящего Контракта.
4.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в течении пяти дней с момента прекращения работ. В этом случае стороны обязаны в течение десяти дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и составить совместный документ.
4.6. Исполнитель обязан упорядочить замечания Заказчика в течение 30 дней со дня получения.
5.ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии) делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 5 (пятидневный) срок.
5.2. При возникновении непреодолимой силы Исполнитель обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций. Исполнитель обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.
6. АРБИТРАЖ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМАЦИЙ
6.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать, все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
6.2. Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Калмыкия (г. Элиста) для разрешения возникшего спора.
6.3. Все претензии и рекламации должны быть составлены исключительно в письменной форме и обоснованы.
6.4. Претензии направляются сторонами заказной почтой с уведомлением, не позднее 3 дней с момента возникновения претензии.
7. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
7.2. Муниципальный контракт составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу, один для Заказчика, другой для Исполнителя, третий для Держателя Реестра муниципальных контрактов .
7.3. Все изменения и дополнения считаются действительными в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.4. Муниципальный контракт предоставляется в 7-дневный срок после подписания Сторонами Держателю Реестра для регистрации и получения реестрового номера.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик» «Исполнитель»
Приложение № 2
к муниципальному контракту №______ от «___» __________ 200___года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по объекту «Текущий ремонт рулонной кровли «Молодежного центра «Алтн гасн» в п. Ики-Бурул»
№
п/п Наименование видов работ Сроки выполнения работ Стоимость работ
(в рублях) Заказчик
Начало Окончание
1 Текущий ремонт рулонной кровли «Молодежного центра «Алтн Гасн» в п.Ики-Бурул