Republic of Kalmykia

18.06.2007
��: �� 
��: ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по переводу автономных котельных на газовое топливо

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по переводу автономных котельных
на газовое топливо
Заказчик: Администрация Сарпинского РМО РК
Форма торгов : открытый конкурс
Предмет торгов: перевод котельных на газовое топливо
Лот 1: котельная Администрации СРМО РК- начальная цена - 731,99 тыс.руб.
Лот 2: котельная школы №1 – начальная цена - 1129,08 тыс.руб
Лот 3: котельная Библиотеки- начальная цена - 662,06 тыс.руб.,
Лот 4: котельная здания Отдела культуры- начальная цена - 793,44 тыс.руб.
Адрес заказчика:359410 Калмыкия, с.Садовое, ул.Ленина, 57
Контактное лицо: Коробкина Л.М., тел. 2-15-86
Источник финансирования: бюджет РМО
Срок выполнения работ- в течение 2007 года
Условия оплаты: безналичный расчет, аванс – до30%, 70%- по факту выполненных работ по мере поступления финансовых средств
Критерии оценки заявки: цена контракта, качество выполняемых работ, срок представления гарантий, срок выполнения работ
Требования к качеству работ: соответствие требования Госстандартов, СНиПов и др. нормативно- технической документации
Конкурсную документацию можно получить у контактного лица или на официальном сайте www.kalm.ru
Срок подачи заявок : до 17.00 16 июля 2007г.по адресу: с.Садовое, ул. Ленина,55, отдел экономики ФЭУ администрации СРМО РК
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 17 июля 2007 г. в 10.00 по адресу Заказчика
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса определяется Комиссией согласно Закона №94-ФЗ от 21.07.05г.

III. Информационная карта конкурсной документации

Информационная карта конкурсной документации (конкретные условия проведения конкурса) являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке конкурсных заявок.
В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями информационных карт конкурсных заявок последние имеют преобладающую силу.

Наименование заказчика: МУ «Администрация Сарпинского РМО РК»
Источник выделения средств: бюджет РМО
Адрес заказчика: Сарпинский район, с. Садовое, ул. Ленина, 57.
Номер контактного телефона: (84741) 2-15-86
Контактные лица: Коробкина Л.М.
Предмет контракта: перевод автономных котельных на газовое топливо.

Конкурсная документация
Разъяснение конкурсной документации:
запрос о разъяснении принимается только в письменном виде
Подготовка документации
Язык конкурсной заявки: русский
Валюта, в которой выражены цены: российский рубль
Срок действия конкурсной заявки: 30 дней с момента первоначально установленной даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Альтернативные предложения: не допускаются
Частичное выполнение работ не допускается.
Срок действия контракта: до 31 декабря 2007 г.

Начальная цена контракта:
Сметная стоимость работ:
Лот 1: котельная Администрации СРМО РК- 731,99 тыс.руб.
Лот 2: котельная школы №1 - 1129,08 тыс.руб
Лот 3: котельная Библиотеки - 662,06 тыс.руб.,
Лот 4: котельная здания Отдела культуры - 793,44 тыс.руб
В цену должны входить следующие затраты:
- все необходимые налоги и пошлины
Изменения и отзыв конкурсных заявок: до вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Требования к правомочности Поставщика
В конкурсе может принимать участие любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
Документы, подтверждающие правомочность Поставщика: копия лицензии,
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление деятельности;
документы или копии документов, подтверждающие:
 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Форма обеспечения конкурсной заявки: обеспечение не требуется
Необходимое количество копий документов: 1 экземпляр
Оформление конкурсной заявки: конкурсная заявка должна быть запечатана в конверт с указанием наименования участника конкурса. После этого конверт должен быть запечатан во внешний конверт
Название и номер приглашения к участию в конкурсе: перевод автономных котельных на газовое топливо.
Место представления конкурсной заявки: Сарпинский район, с. Садовое, ул. Ленина,55, отдел экономики ФЭУ администрации СРМО РК.
Время приема конкурсных заявок: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00
Срок окончания приёма заявок: 17.00 16 июля 2007 года.
Место и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками Республика Калмыкия, Сарпинский район, с. Садовое, ул. Ленина, 57.
17 июля 2006 г. 10:00
График выполнения работ: до 31 января 2007 г.
График платежа: аванс до 30% , 70%- по факту выполненных работ по мере поступления финансовых средств
Форма платежа: безналичный расчёт
Критерий оценки конкурсных заявок: цена контракта, качество выполняемых работ, срок представления гарантий, срок выполнения работ
Заключение контракта
Максимальный срок, необходимый для оформления и/или подписания контракта: 10 дня со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Обеспечение договора: обеспечение не требуется
Иные применимые правовые нормы: Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный закон от 21 июля 2005г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__»___________2006 г.
КОМУ: МУ «Администрации Сарпинского РМО РК»

Уважаемые господа!

1. Изучив документацию для конкурса, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить перевод на газовое топливо автономных котельных по цене ________________________________________________________________ (_____________________________________________________________) рублей или другим ценам, подтверждаемым прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.
Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение ___ дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с пунктом инструкции поставщикам – участникам конкурса. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаём, что Вы не обязаны принять нашу конкурсную заявку или вообще какую-либо заявку, полученную Вами.

________________ ____________________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Конкурсное предложение

Расчет стоимости строительно-монтажных работ.
Наименование объекта:

Вид работ Общая стоимость, тыс. руб. Примечание

________________________ ____________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «_____» ____________2006

СВЕДЕНИЯ об аналогичных ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Наименование и адрес заказчика Характер работы Тип выполненных работ Стоимость контракта, тыс. руб.
2 3 4 5

________________________ ____________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «_____» ____________2006

СВЕДЕНИЯ О СУБПОДРЯДНЫХ ФИРМАХ
РАЗДЕЛЫ РАБОТ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДА СУБПОДРЯДЧИК ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

________________________ ____________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____» ____________2006

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ ОБОРУДОВАНИИ.
ВИД ОБОРУДОВАНИЯ ОПИСАНИЕ, МОДЕЛЬ, ВОЗРАСТ СОСТОЯНИЕ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ

________________________ ____________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____» ____________2006

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ ПРЕДЛАГАЮЩИХСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ ФИО ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

_______________________ ____________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«_____» ____________2006

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ БЫЛ ВОВЛЕЧЕН ПОДРЯДЧИК С УКАЗАНИЕМ СТОРОН ТЯЖБЫ И ОСПАРИВАЕМЫХ СУММ.
ГОД РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ИЛИ ПРОТИВ ПОДРЯДЧИКА НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА, ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ТЯЖБЫ ПРЕДМЕТ СПОРА ОСПАРИВАЕМАЯ СУММА

_______________________ ____________________ ___________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «_____»______________2006 г.
СПРАВКА О ПОДРЯДЧИКЕ
1. Полное название предприятия (организации), организационно-правовая форма собственности

2. ИНН
3. Почтовый адрес
4. Банковские реквизиты

5. Фактический адрес
6. Телефон/факс
7. Сведения о государственной регистрации:
7.1. Наименование регистрирующего органа

7.2. Регистрационный номер
7.3. Дата регистрации
8. Основной вид деятельности

9. Статус, дающий право на государственную поддержку *
10. Численность работников в том числе:
10.1. в Республике Калмыкия **
11. Руководитель предприятия

Контактное лицо по заявке и его координаты (фамилия, имя, отчество)

(должность заверяющего) (подпись) Ф.И.О.

(образец оформления внешнего конверта)

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО __час.___мин. «__»_______2006 г.
Перевод на газовое топливо автономных котельных.
КУДА: 359410, РК, Сарпинский район, с. Садовое, ул. Ленина, 57.
КОМУ: Председателю конкурсной комиссии Бадмаеву П.В.
НА КОНКУРС

(образец оформления внутреннего конверта)
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО __ час.___мин. «__»________2006 г.
НА КОНКУРС

Перевод на газовое топливо автономных котельных.

КУДА: 358240, РК, Сарпинский район, с. Садовое, ул. Ленина, 57.

КОМУ: Председателю конкурсной комиссии Бадмаеву П.В.

НА КОНКУРС

ОТ КОГО:____________________________________________________
АДРЕС: ______________________________________________________
телефон _____________

Конкурсная комиссия МУ «Администрации Сарпинского РМО РК»

Участник конкурса __________________________________________________
наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
сообщает, что в его отношении
 ликвидация (процедура банкротства) не проводится;
 на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствует (не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период) ненужное вычеркнуть.

_______________ ___________________ ______________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О)
М.П.

Инструкция по подготовке конкурсных заявок
Общие сведения
1. Предмет конкурса и порядок проведения конкурса
1.1. Заказчик, указанный в информационных картах конкурсной документации обладая средствами, источник которых указан в информационных картах конкурсной документации, проводит конкурс с целью заключения государственного контракта на выполнение работ согласно приведенным условиям контракта (проект которого может прилагаться к комплекту конкурсной документации).
1.2. В конкурсе могут участвовать подрядчики, которые удовлетворяют требованиям, установленным в пункте 13 настоящей инструкции, и получившие настоящую конкурсную документацию в порядке, установленном в пункте 6 настоящей инструкции.
1.3. Для участия в конкурсе подрядчики должны своевременно подготовить и подать конкурсную заявку. Порядок подготовки и содержание конкурсной заявки установлен в пункте 11 настоящей инструкции. Порядок подачи конкурсных заявок установлен в пункте 17 настоящей инструкции.
1.4. Заказчик вскроет и огласит поступившие конкурсные заявки в порядке, установленном в пункте 20 настоящей инструкции.
1.5. Заказчик изучит и оценит конкурсные заявки в порядке, установленном в пунктах 24-27 настоящей инструкции.
1.6. По результатам оценки конкурсных заявок заказчик заключит договор в порядке и на условиях, установленных в пункте 30 настоящей инструкции.

2. Одна конкурсная заявка от каждого поставщика-участника конкурса
2.1. От каждого подрядчика-участника конкурса (группы подрядчиков в соответствии с действующим антимонопольным законодательством Российской Федерации) допускается только одна конкурсная заявка.
2.2. В случае если подрядчик (группа подрядчиков) подает более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

3. Затраты на участие в конкурсе
Подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода проведения и результатов конкурса.

4. Право заказчика принимать или отклонять конкурсные заявки
4.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей инструкцией, не неся при этом никакой ответственности перед подрядчиками, которым такое действие может принести убытки.
4.2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся при этом никакой ответственности перед подрядчиками, которым такое действие может принести убытки.
4.3. Заказчик обязан сообщить о причинах решения отклонения всех конкурсных заявок по поступлению письменного запроса подрядчика.

Конкурсная документация
5. Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация включает:
а) приглашение к участию в конкурсе;
б) инструкцию для подрядчиков;
в) информационные карты конкурсной документации;
г) условия контракта (могут отсутствовать);
д) форму конкурсной заявки;
е) формы, заполняемые подрядчиком;
ж) изменения конкурсной документации в соответствии с пунктом 7 настоящей инструкции (при их наличии - своевременно досылаются подрядчикам, которые получили конкурсную документацию по данному конкурсу).
Предполагается, что подрядчик изучит все инструкции, формы, условия и спецификацию выполняемых работ, содержащиеся в конкурсной документации. Неполное предоставление информации, требующейся в документации для конкурса, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям документации для конкурса, дает заказчику право на отклонение конкурсной заявки.

6. Получение конкурсной документации
6.1. Подрядчик для получения настоящей конкурсной документации должен обратиться по адресу Заказчика с просьбой предоставить комплект конкурсной документации. Запрос должен быть выполнен в письменной форме.
6.2. По требованию подрядчика заказчик может предоставить электронный вариант необходимых к заполнению форм в соответствии с условиями получения конкурсной документации, содержащимися в данном пункте.

7. Разъяснение конкурсной документации и внесение в неё изменений
7.1. Подрядчик, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (далее по тексту термин "телеграмма" означает также телекс, факс), которые направляются по адресу заказчика, указанному в информационных картах конкурсной документации.
7.2. Заказчик письменно ответит на запрос подрядчика, связанный с разъяснением конкурсной документации, который он получит не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок для участия в конкурсе.
7.3. Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение 2 дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

Порядок подготовки конкурсной заявки
8. Язык конкурсной заявки
8.1. Конкурсная заявка, подготовленная подрядчиком, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обмениваются подрядчик и заказчик, должны быть написаны на русском языке, как это указано в информационных картах конкурсной документации.
8.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная подрядчиком, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке, как это указанно в информационных картах конкурсной документации. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
8.3. Использование другого языка для подготовки конкурсной заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 4 настоящей инструкции.

9. Валюта конкурсной заявки
9.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях, как это указанно в информационных картах конкурсной документации.
9.2. Выражение денежных сумм в другой валюте считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 4 настоящей инструкции.

10. Срок действия конкурсной заявки
10.1. Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного подрядчиком в своей конкурсной заявке.
10.2. Срок действия конкурсной заявки должен быть не меньше установленного в информационных картах конкурсной документации.
10.3. Указание меньшего срока действия конкурсной заявки может считаться заказчиком существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и соответственно заказчик оставляет за собой право отклонить конкурсную заявку в соответствии с пунктом 4 настоящей инструкции.
10.4. В случае продления срока окончания представления конкурсных заявок в соответствии с пунктом 17.5 настоящей инструкции заказчик может попросить подрядчика продлить срок действия его конкурсной заявки. Запросы и ответы при этом должны оформляться в письменном виде или телеграммой.
10.5. Подрядчик может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсной заявки, не лишаясь при этом, права на свое обеспечение. В этом случае его конкурсная заявка останется в силе в течение ранее установленного в ней срока, хотя заказчик оставляет за собой право отклонить такую заявку.
10.6. Подрядчику, удовлетворившему просьбу заказчика, не будет вменено в обязанность или разрешено вносить изменения в свою конкурсную заявку.

11. Подготовка конкурсной заявки
11.1. Подрядчик представляет конкурсную заявку по форме 1, приведенной в настоящей конкурсной документации.
11.2. Подрядчик указывает в конкурсной заявке:
а) номер и дату своей конкурсной заявки, определяемые подрядчиком самостоятельно;
б) наименование с указанием организационно-правовой формы для юридических лиц, фамилию, имя, отчество, паспортные данные для физических лиц;

в) свой юридический адрес;
г) срок действия конкурсной заявки в соответствии с требованиями пункта 10 настоящей инструкции;
д) цену конкурсной заявки, в соответствии с пунктом 12 настоящей инструкции;
ж) другую информацию в соответствии с условиями, содержащимися в конкурсной документации.
11.3. К конкурсной заявке прикладываются следующие документы:
а) конкурсное предложение;
б) документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с пунктом 13 настоящей инструкции, свидетельствующее о том, что подрядчик правомочен на подачу конкурсной заявки и обладает квалификацией, необходимой для выполнения договора в случае признания его конкурсной заявки выигравшей (формы 3, 6);
в) документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с пунктом 14 настоящей инструкции, свидетельствующее о том, что работы, которые должны быть выполнены подрядчиком, приемлема и соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации;
11.4. Альтернативные предложения:
Подрядчик вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
11.5. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в настоящей конкурсной документации форм считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 4 настоящей инструкции.

12. Правомочность поставщика-участника конкурса
12.1. Для участия в конкурсе подрядчик должен быть правомочен на участие в процедурах муниципальных закупок и заключение муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечень требований к правомочности подрядчика установлен в информационных картах конкурсной документации.
12.2. Подрядчик должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, перечень которых указан в информационных картах конкурсной документации, подтверждающие правомочность его участия в конкурсе, достаточную для выполнения контракта.

13. Оформление и подписание конкурсной заявки
13.1. Подрядчик должен подготовить оригинал конкурсной заявки, согласно информационной карте конкурсной документации, указав на документе "оригинал".
13.2. Оригинал конкурсной заявки должен быть отпечатан или написан чернилами и подписан подрядчиком, а также скреплен печатью подрядчика.
13.3. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.

Подача и вскрытие конкурсных заявок
14. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками
14.1. Подрядчики должны запечатать оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив "ОРИГИНАЛ". После этого конверты запечатываются во внешний конверт, на котором не допускается указывать наименование (фамилию, имя, отчество) участника размещения заказа.
14.2. На внешнем конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подаётся данная заявка, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной документации).
14.3. Внешний конверт, содержащий внутренний конверт, должен быть направлен по адресу заказчика, указанному в информационных картах конкурсной документации.
14.4. На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес подрядчика для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если конкурс будет объявлен несостоявшимся (форма 5). Образец заполнения внешнего конверта содержится в форме 4.
14.5. Если внешний конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

15. Подача и прием конкурсных заявок
15.1. Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному в информационных картах конкурсной документации.
15.2. Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком не позднее срока, установленного в информационных картах конкурсной документации, или в день вскрытия конвертов с конкурсными заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными заявками.
15.3. Конкурсные заявки могут быть предоставлены по почте заказным письмом с уведомлением или курьером. Лицо, представившее конкурсную заявку, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
15.4. Заказчик регистрирует поступившие конкурсные заявки и выдает лицу, представившему конкурсную заявку, расписку о получении конкурсной заявки.
15.5. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся изменения в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 7 настоящей конкурсной документации.

16. Изменения конкурсных заявок
16.1. Подрядчик может изменить свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что заказчик получит соответствующее письменное уведомление до истечения установленного в соответствии с пунктом 17 настоящей инструкции окончательного срока подачи конкурсных заявок.
16.2. Уведомление подрядчика об изменении конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с пунктом 17 настоящей инструкции.
16.3. На внешнем конверте такого уведомления должны быть дополнительно указаны слова "изменение конкурсной заявки".
16.4. После истечения окончательного срока подачи конкурсных заявок в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности изменить поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

17. Отзыв конкурсных заявок
17.1. Подрядчик может отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что заказчик получит соответствующее письменное уведомление до истечения установленного в соответствии с пунктом 17 настоящей инструкции окончательного срока подачи конкурсных заявок.
17.2. Уведомление подрядчика об отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с пунктом 16 настоящей инструкции.
17.3. На внешнем конверте такого уведомления должны быть дополнительно указаны слова "отзыв конкурсной заявки".
17.4. После истечения окончательного срока подачи конкурсных заявок в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

18. Вскрытие заказчиком конвертов с конкурсными заявками
18.1. Заказчик вскрывает все полученные конверты после окончания срока подачи конкурсных заявок в присутствии представителей подрядчиков-участников конкурса, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в информационных картах конкурсной документации. Присутствующие представители подрядчиков должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.
18.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, отозвать или изменить поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
18.3. В первую очередь вскрываются конверты, имеющие дополнительную маркировку "отзыв конкурсной заявки" в соответствии с пунктом 19 настоящей инструкции. Внутренние конверты с конкурсными заявками, которые были отозваны, не вскрываются и возвращаются представившим их поставщикам.
18.4. Далее должны быть вскрыты конверты, имеющие дополнительную маркировку "изменение конкурсной заявки" в соответствии с пунктом 18 настоящей инструкции. Конверты с конкурсными заявками, которые были изменены, вскрываются и их содержание оглашается в обычном порядке.
18.5. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты.
18.6. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены подрядчики-участники конкурса, цены конкурсных заявок, информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок, наличии и отсутствии необходимого обеспечения конкурсных заявок (если заказчик требует его предоставление), перечень документов, находящихся в конвертах и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными.
18.7. Конкурсные заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия заявок, не принимаются для дальнейшего рассмотрения и оценки независимо от обстоятельств. Заказчик несет ответственность за не вскрытие конвертов с конкурсными заявками, поступившими к организатору конкурса в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными конкурсной документацией.
18.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
18.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол направляется заказчиком в день его подписания уполномоченному органу для размещения на официальном сайте.

19. Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по присуждению контракта не подлежит разглашению подрядчикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлено о заключении контракта.

Рассмотрение конкурсных заявок
20. Порядок рассмотрения конкурсных заявок
Заказчик осуществляет рассмотрение конкурсных заявок в следующем порядке:
а) проводит предварительное изучение конкурсных заявок в соответствии с пунктом 24 настоящей инструкции;
б) осуществляет изучение правомочности подрядчиков в соответствии с пунктом 25 настоящей инструкции;
в) производит оценку соответствия продукции условиям конкурса в соответствии с пунктом 26 настоящей инструкции;
г) осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок в соответствии с пунктом 30 настоящей инструкции.

21. Разъяснение конкурсных заявок
21.1. Во время рассмотрения конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить подрядчика дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки.
21.2. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.
21.3. В случае если подрядчик не предоставит соответствующие разъяснения его конкурсной заявки, его конкурсная заявка может быть отклонена.

22. Предварительное изучение конкурсных заявок
22.1. Заказчик предварительно изучает конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех подписей и печатей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом. Если конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком.
22.2. Конкурсные заявки, содержащие существенные отклонения от требований и условий настоящей конкурсной документации, отклоняются заказчиком.
22.3. Заказчик имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки, если это существенным образом не влияет на ход и результат оценки, и сопоставление конкурсных заявок.

23. Изучение правомочности поставщиков
23.1. Заказчик изучает правомочность подрядчиков на соответствие установленных в настоящей инструкции требованиям на основе представленных подрядчиками в составе своей конкурсной документации документов, подтверждающих правомочность подрядчиков.
23.2. В ходе изучения правомочности подрядчиков заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в конкурсной заявке подрядчика и приложениях к ней, о соответствии указанных сведений действительности.
23.3. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке и приложениях к ней может служить основанием для отклонения конкурсной заявки.
23.4. В случае если по результатам изучения правомочности и квалификации подрядчик был признан неправомочным или неквалифицированным в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, конкурсная заявка такого подрядчика отклоняется.

24. Критерии и оценка.
24.1. - цена контракта;
24.2. – срок предоставления гарантии качества;
24.3. – срок выполнения подрядных работ;
24.4. – качество выполненных работ.

25. Определение выигравшей конкурсной заявки
25.1. Заказчик оценивает конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям конкурса.
25.2. При оценке заказчиком конкурсной заявки, кроме цены контракта, во внимание принимаются следующие факторы:
• срок выполнения, предусмотренный в конкурсной заявке, и его соответствие графику, содержащемуся в конкурсной документации;
• прочие конкретные критерии, указанные в информационных картах.
25.3. Оценка заявок будет осуществляться с применением критериев, указанных в информационных картах конкурсной документации. С целью проведения комплексной оценки будет использоваться бальная оценка с учетом «Методических рекомендаций по бальной оценке конкурсных заявок и квалификации поставщиков, участвующих в конкурсах на размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд» Минэкономразвития России.
25.4. Подрядчик должен предусмотреть подачу информации необходимой для оценки конкурсной заявки с учетом критериев, указанных в п. 27.2.

26. Контакты с заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения
26.1. Ни один из подрядчиков-участников конкурса не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявкой до момента заключения договора, за исключением разъяснений конкурсной заявки в соответствии с пунктом 23 настоящей инструкции.
26.2. Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, если он установит, что подрядчик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, гражданскому служащему, который работает или работал с заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного с заключением договора.
26.3. Конкурсная заявка подрядчика-участника конкурса будет отклонена, если такой подрядчик заключил соглашение о фиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния на ход или результаты конкурса.
Заключение договора
27. Подтверждение правомочности
27.1. Заказчик может потребовать от подрядчика, конкурсная заявка которого по результатам оценки была признана выигравшей, подтверждения его правомочности в соответствии с требованиями и процедурами, изложенными в настоящей конкурсной документации.
27.2. Если подрядчик не подтвердит свою правомочность, конкурсная заявка такого подрядчика отклоняется. Заказчик в этом случае перейдет к изучению следующей конкурсной заявки, имеющей наилучшие для заказчика условия, и к определению аналогичным образом правомочности подрядчика.

28. Порядок заключения контракта
28.1. Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям настоящей конкурсной документации и была признана выигравшей, при условии, что этот подрядчик подтвердил свою правомочность, если заказчик потребовал такого подтверждения правомочности в соответствии с пунктом 29 настоящей инструкции.
28.2. До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет соответствующее уведомление в письменной форме подрядчику, конкурсная заявка которого была признана выигравшей.
28.3. После получения уведомления о признании конкурсной заявки выигравшей конкурс, подрядчик должен со своей стороны подписать контракт в месте и в срок, которые указаны в уведомлении о признании конкурсной заявки выигравшей конкурс. Он должен также выполнить другие условия, указанные в уведомлении о признании конкурсной заявки выигравшей конкурс, установленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
28.4. До заключения контракта подрядчик обязан передать заказчику оригиналы всех документов, необходимых для гарантийного и технического обслуживания предлагаемой подрядчиком продукции, оформленные и заверенные соответствующим образом.
28.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с подрядчиком вправе вносить несущественные изменения в текст и условия контракта, не влияющие на существо и основные условия контракта, установленные в настоящей конкурсной документации и определяемые согласно конкурсной заявке подрядчика, с целью исправления возможных недостатков или ошибок конкурсной заявки.
28.6. При заключении контракта заказчик оставляет за собой право на одностороннее изменение начальной цены контракта, указанной в информационных картах конкурсной документации.
28.7. В случае если подрядчик, конкурсная заявка которого была признана выигравшей, не подпишет контракт в порядке и в сроки, указанные в уведомлении о признании конкурсной заявки выигравшей, или не выполнит другие условия, указанные в уведомлении о признании конкурсной заявки выигравшей или в конкурсной документации, конкурсная заявка такого подрядчика отклоняется. В этом случае заказчик определяет новую выигравшую конкурсную заявку в порядке, установленном в пункте 29 настоящей инструкции.

29. Уведомление о результатах конкурса и о заключенном контракте
Извещение о результатах конкурса будет опубликовано в газете «Сарпинские вести» в 10-дневный срок после подведения итогов конкурса (с момента определения победителя), а также через уполномоченный орган на официальном сайте www.kalm.ru.

30. Право на обжалование
Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Образец

муниципальный контракт №
на перевод на газовое топливо автономных котельных Администрации Сарпинского РМО РК.
«____»___________ 2007 г.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. гражданина, паспортные данные)
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________

________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя юридического лица)
действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны,

________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки открытого конкурса от «_____»_________________ 2006 г. № ________ и со ст.ст. 525-534 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить необходимый объем работ Заказчику или по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется обеспечить оплату__________________________________________________________________
____________________________________________________________________(далее – товар»).
1.2. Сроки выполнения работ определяются согласованным сторонами календарным планом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Настоящий муниципальный контракт, заключенный по результатам открытого конкурса по размещению заказов на выполнение работ для муниципальных нужд Администрации Сарпинского РМО является основанием для финансирования оплаты за выполненные работы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки конкурсных заявок от «_____»______________ 200_ г. № __________ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и включающим в себя цену выполненных работ, с учетом НДС.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в установленные сторонами сроки.
3.2. Выполненные работы считаются сданными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта приемки выполненных работ
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. С момента принятия Заказчиком выполненных работ Подрядчик выставляет счет об оплате фактически выполненных работ, с учетом НДС и др. налогов.
4.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненные работы в течение _____ банковских дней с момента получения счета Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
5.3. За невыполнение работ или просрочку по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от суммы стоимости за каждый день просрочки.
5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
• соразмерного уменьшения стоимости работ;
• безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков.
5.5. В случае существенного нарушения требований к качеству работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
• потребовать устранения недостатков, за счет средств Подрядчика
• отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.
5.6. В случае установки оборудования с нарушением требований к комплектности и качеству, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
• доукомплектования оборудования в 10-дневный срок.
5.7. Если Подрядчик в указанный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:
• потребовать замены некомплектного оборудования на комплектный;
• отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы (ст. 519, 480 ГК)
5.8. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 5.5., 5.6., 5.7.) последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.
5.9. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества работ или настоящим контрактом.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством РФ.
В случае расторжения настоящего контракта по инициативе Заказчика последний обязан возместить Подрядчику понесенные им затраты на момент расторжения контракта.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.
7.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде.
7.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Отгрузочные реквизиты
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подрядчик: Заказчик:
___________________________________ ____________________________________
___________________________________ ____________________________________
___________________________________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М. П. М. П.

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «____»___________ 200_ г. № _______

_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
(должность Заказчика) (должность Подрядчика)
_________________________________ _________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

«____»____________________ 200_ г. «____»____________________ 200_ г.

М. П. М. П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к муниципальному контракту

№ п/п Наименование работ Срок
выполнения Получатель,
адрес