28.06.2007
:
: Запрос котировочной цены на поставку рубашек
Запрос котировочной цены
на поставку рубашек
для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, д.4,
е-mail: mvdrkelista@mail.ru.
«____» ____________ 2007г. исх. № _______
Кому:______________________________________________________________________________
(наименование)
Извещаем вас, что Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия намерено разместить способом запроса котировок цен заказ на поставку рубашек.
1. Наименование товара – рубашки.
2. Характеристики товара – указаны в Приложении №1. 3. Количество товара – 375 штук.
4. Максимальная цена контракта – 73 500,00 рублей.
5. Источник финансирования – республиканский бюджет.
6. Место доставки товара – по адресу заказчика, 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, д.4.
7. Срок поставки товара – в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.
8. Период поставки товара – в течении 2007 г.
9. Срок и условия оплаты товара – безналичный расчет, по мере поступления финансирования, без авансирования, по факту поставки товара в течении 10 (десяти) банковских дней на основании приемопередаточных документов и счета на оплату.
10. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
11. Срок приема котировочных заявок с 09-00 (время московское) 29 июня 2007г. до 18-00 (время московское) 05 июля 2007г. включительно.
В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанного товара, прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа* или факсом) до 18:00 (время московское) 05 июля 2007г. по адресу представителя Заказчика: ООО «СОВЕТНИК», 358014, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Сухэ-Батора, д.30, тел./факс (84722) 3-27-10, 3-90-52, e-mail: elista@expert-sovetnik.ru.
* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.
Цена на поставляемые товары должна быть указана с учётом расходов на доставку, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страховок, других затрат и обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется.
В соответствии с действующим законодательством РФ и условиями проведения запроса котировочной цены оплата консалтинговых услуг представителю Заказчика по проведению данной процедуры производится участником размещения заказа - победителем из собственных средств по итогам запроса котировочной цены в размере 3 (трех) % от цены заключенного государственного контракта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения государственного контракта.
Если Вами предусмотрена система скидок, условия их действия отразите в приложении.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения:
• Приложение №1 – Техническая спецификация запроса котировок цен;
• Приложение №2 – Форма котировочной заявки;
• Приложение №3 – Проект государственного контракта.
Министр внутренних дел
по Республике Калмыкия Корнеев В.В.
Приложение №1
Техническая спецификация запроса котировок цен
№ Наименование, характеристики товара Ед. изм. Кол-во
1. Рубашка серо-голубая с длинным рукавом ГОСТ 19867-93 шт. 375
Приложение №2
Котировочная заявка (котировка цен) на поставку рубашек
для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия.
Дата: «___» __________ 2007г.
Кому: Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия.
От юридического лица:
Наименование поставщика:______________________________________________________
Место нахождение:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:________________________________________________________________________
Место жительства:______________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировок цен на поставку рубашек для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия, предлагаем поставить данный товар по следующим ценам:
№ п/п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм. Кол-во товара Цена за единицу,
руб. Сумма, руб.
1
ИТОГО:
ИТОГО: __________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Место доставки товара –
Срок поставки товара –
Период поставки товара –
Срок и условия оплаты товара –
Цена на поставляемые товары указана с учётом расходов на доставку, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, страховок, других затрат и обязательных платежей. Цена на период действия контракта не изменяется.
С условиями проведения запроса котировочной цены и оплатой согласны.
Адрес:
Телефон:
Руководитель (должность) __________________ /________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №3
Проект
Государственный контракт №___________
г.Элиста «__»________2007г.
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра внутренних дел по Республике Калмыкия Корнеева В.В., действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, действующего на основании______________, с другой стороны, по результатам проведения запроса котировочной цены на поставку рубашек для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (Протокол № ____ заседания единой комиссии Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия от «____»______________2007г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить Заказчику рубашки (далее по тексту - Товар), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование, характеристики, количество и цена Товара, определены в Приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Цены и порядок расчетов
2.1. Общая цена Контракта составляет _________________________________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС____________ (НДС не облагается).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Цена Товара включает в себя все затраты по упаковке, доставке Товара и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
2.4. Оплата производится из средств республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств 2007 года, по мере поступления.
2.5. Оплата осуществляется по факту поставки Товара, после подписания приемопередаточных документов, на основании выставленного счета.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар в 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.
3.2. Место поставки Товара: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 4.
3.3. Доставка Товара по адресу, указанному в пункте 3.2. производится Поставщиком за его счет. Разгрузка поступившего Товара осуществляется Поставщиком в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.
3.4. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании приемопередаточных документов.
3.5. Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:
1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
2) гарантийными талонами;
3) иными документами по согласованию Сторон.
3.6. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара.
4. Качество поставляемого Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ.
4.2. На все виды поставленного Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче Товара.
5. Приемка Товара по качеству и количеству
5.1. Заказчик должен принять Товар и проверить его по количеству в день поставки Товара, а по качеству - не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения.
5.2. При обнаружении недопоставки по количеству, Заказчик вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 1 (Одного) дня с момента подписания приемопередаточных документов.
5.3. При обнаружении недостатков по качеству Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае споров о качестве Товара проводится экспертиза за счет стороны, настаивающей на ее проведении.
5.4. Поставщик после подписания Акта о некачественном Товаре и его замене, должен в недельный срок произвести замену некачественного (бракованного) Товара без расходов со стороны Заказчика.
6. Упаковка Товара
6.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке.
6.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
7. Гарантии.
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для РФ.
7.2. Гарантия, отмеченная в п. 7.1. настоящего Контракта, действительна в течение срока, указанного в сопроводительных документах к Товару.
7.3. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания приемопередаточных документов.
7.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. При отказе Заказчика от Товара после его доставки Заказчик возмещает убытки, причиненные Поставщику отказом, кроме случаев обнаружения несоответствия количества или качества.
8.3. В случае нарушения сроков поставки Заказчик начисляет Поставщику пени в размере 0,01% от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним решаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
10.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться г.Элиста.
11. Расторжение Контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки Поставщиком по настоящему Контракту, а именно:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- нарушения сроков поставки Товара.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
12.3. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
12.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
12.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение № 1 (Спецификация)
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
13.1. Заказчик: Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 4., тел/факс (84722) 5-32-48
ИНН 0814033848 КПП 08140101
(респ/б) л/с 188010411 в УФК по РК
р/с: 40201810700000100002 в ГРКЦ НБ Респ. Калмыкия Банка России г. Элиста
БИК 048580001
13.2. Поставщик:___________________________________________________________________
Заказчик: Поставщик:
Министр внутренних дел по Республике Калмыкия
________________________(В.В.Корнеев)
м.п.
______________________(________________)
м.п.