11.09.2007
:
: Извещение о проведении запроса котировок на покупку ГСМ
Извещение о проведении запроса котировок
№ 1 от «27 » июля 2007г.
РГУ «Садовский лесхоз», расположенное по адресу:с.Садовое, ул.Советская-3 ,
наименование заказчика
тел./факс (22-7-17)22-7-17, e-mail:________________________________________________
проводит запрос котировок на покупку ГСМ
1. Источник финансирования бюджет
2. Место доставки с. Садовое ул. Советская, 3
3. Сроки поставки до 31 декабря 2007 года
4. Максимальная цена контракта (ИТОГО) 499000 руб.
5. Наименование и характеристики продукции
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Описание
1 Бензин А-80 л 3000
2 Дизельное топливо л 29300
ИТОГО: 32300 -
6. Представление котировочной заявки:
6.1. Вашу заявку просим направлять по адресу: с. Садвоое ул. Советская-3
Тел./факс (22-7-17) 22-7-17
6.2. Ваша заявка может представляться в письменной форме или в форме электронного документа.
6.3. Срок окончания представления котировочных заявок установлен:
«21» сентября 2007 г. 16 час. 00 мин. Время московское.
7. Срок и условия оплаты поставки:
7.1. Оплата производится в российских рублях.
7.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету
8. Срок подписания контракта победителем: в течение 5 дней
9. Котировочная заявка представляется в нижеуказанной форме
Форма котировочной заявки
«_17_»_июля_2007г. «_____»___________200__г.
Исх. № ________________ Вх. № _________________
___________________________
___________________________
кому (название заказчику)
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):РГУ»Садовский лесхоз»
Банковские реквизиты:
Наименование банка ГРКЦ Респ.Калм.банка России
ИНН 0808900394
Р/счет40201810700000100002
Кор. Счет____________________________________
БИК 048580001
ОКПО 85232855000
Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями поставки и характеристиками продукции, указанными в Вашем извещении от «27»июля_2007 г. №1
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Стоимость единицы Общая стоимость* Описание
1 Бензин л 3000
2 Дизтопливо л 29300
* Примечание по заполнению таблицы
в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.
Вы можете дать цену на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций).
Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества) по какому-либо наименованию.
Подпись ________________________/___________/
Должность ________
МП
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№ ___
от « »________ 2007 г.
Реестровый номер ___________________________
РГУ «Садовский лесхоз» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Малахова Петра Ивановича, действующего на основании Положения с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик », в лице ____________________, действующий на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1.Заказчик поручает, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить данную продукцию (далее - Товар). Предмет контракта – закупка горюче-смазочных материалов.
II. Наименование, качество и комплектность
продукции (товаров)
2.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать нормативным документам: сертификат качества.
2.2. Покупатель обязан при приеме проверить количество и качество товаров, и, в случае обнаружения несоответствия поставляемого количества товара, указанного в спецификации, или обнаружения брака (заводского или испорченного при транспортировке), должен (не позднее 10 календарных дней с момента получения товара) составить двухсторонний акт об установлении расхождения в количестве и качестве, и вручить один экземпляр Поставщику.
2.3. Поставщик обязан доставлять и производить замену товара, признанной по акту (п. 2.2. настоящего контракта) некачественной.
2.4. Продукция должна быть упакована в упаковку производителя, способную предотвратить ее повреждение или порчу, обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении к конечному пункту назначения.
III. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Поставляемый товар оплачивается по ценам протокола согласования цены (Приложение № 1). Цена контракта составляет ______________ (прописью) рублей.
3.2. Протокол согласования цены устанавливает стоимость каждой единицы товара подлежащего поставке Покупателю. В стоимость товара входят все расходы Поставщика, связанные с упаковкой и доставкой продукции непосредственно до местонахождения Покупателя, в том числе налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, таможенные пошлины.
3.3. Оплата за поставленный товар производится по безналичному расчету по мере поступления денежных средств.
IV. Права и обязанности сторон
1. Поставщик
4.1.1. Поставщик обязан поставить товар в срок и по ценам, указанным в Приложениях №1.
4.1.2. Получать необходимые консультации у Заказчика по вопросам государственного заказа Республики Калмыкии на поставку товара для государственных нужд Республики Калмыкии.
4.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику.
2. Заказчик
4.2.1. Поручает Поставщику осуществление поставок товара для государственных нужд Республики Калмыкии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.2.2. Гарантирует оплату, товара поставляемого для государственных нужд Республики Калмыкии в пределах лимитов бюджетных обязательств.
4.2.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4.2.4. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.
3. Покупатель
4.3.1. Покупатель обязан принять товар по ценам, в сроки указанные в Приложении № 1.
4.3.2. Покупатель осуществляет проверку качества и количества товара при его приемке.
4.3.3. Покупатель оставляет за собой право уточнять график поставок.
4. Сроки и порядок поставки
4.4.1. Датой поставки продукции, выполнения работ и услуг считается дата фактической передачи продукции Покупателю.
4.4.2. Приемка товара по количеству производится в момент передачи товар, приемка продукции по качеству производится в течении 3 дней со дня передачи товара.
4.4.3. Передача продукции оформляется накладной и счетом-фактурой, подписываемыми Поставщиком и Покупателем.
4.4.4. В течение 10 дней (десяти) дней месяца следующего за отчетным кварталом Поставщик обязан предоставить Заказчику Акт приема-передачи продукции (товаров, работ, услуг), Акт сверки взаиморасчетов с Покупателем по поставленной продукции за квартал.
4.4.5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта приема-передачи товара, поставленного по контракту, обязан направить Поставщику утвержденный Акт или мотивированный отказ.
4.4.6. В случае невыполнения тех или иных обязательств по контракту, неполноты предоставленных отчетных документов Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок.
5. Страхование
4.5.1. Поставщик вправе за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать товар, поставляемый в соответствии с контрактом, от порчи или повреждения, связанных с его изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Заказчику.
V. Ответственность сторон
1. Просрочка исполнения Контракта Поставщиком
5.1. 1. Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Поставщик не сможет предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки товара, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах).
5.1.2. После получения письменного уведомления от Поставщика Заказчик оценивает ситуацию и, на свое усмотрение, продлевает срок выполнения Контракта Поставщиком с уплатой неустойки. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Контракта.
2. Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка.
5.2.1.Санкции за нарушение условий контракта:
- За несвоевременную поставку продукции, выполнения работ, услуг Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,03 % от суммы недопоставленной продукции.
5.2.2. Оплата штрафа не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по настоящему договору обязательств.
5.2.3. Возникшие разногласия в процессе исполнения Контракта разрешаются сторонами, исходя из желания не допустить нанесения материального ущерба ни одной из сторон, либо максимально такой ущерб уменьшить.
VI. Другие условия
1. Внесение поправок и дополнений
6.1.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу с момента подписания.
2. Передача прав
6.2.1. Поставщик имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту, лишь при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.
3. Форс – мажорные обстоятельства
6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии) делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
6.3.2. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.
4. Расторжение Контракта
6.4.1. Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта лишь в случае существенного нарушения условий Контракта контрагентом.
6.4.2. Существенным нарушением условий Контракта Поставщиком являются:
- в случае поставки продукции товара несоответствующих по качеству и номенклатуре которые не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;
- при отказе поставлять товар, по цене, заявленной в конкурсном предложении;
-неоднократного нарушения сроков поставки продукции (товаров, работ, услуг), предусмотренными Контрактом или в течение периода продления этого Контракта.
6.4.3. Существенным нарушением условий Контракта «Заказчиком» являются:
- неоднократное нарушение сроков оплаты товара;
- неоднократная невыборка продукции;
6.4.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата Гарантии выполнения контракта Поставщику при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.
6.4.5. В случае расторжения Контракта Заказчиком в силу его нецелесообразности и отсутствие финансирования по настоящему контракту, Заказчик обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Поставщика, а также дата вступления в силу такого расторжения.
5. Решение спорных вопросов
6.5.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать, все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.
6.5.2. Если в ходе официальных переговоров Стороны не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Калмыкия для разрешения, возникшего спора.
VII. Срок действия контракта и юридические
адреса сторон
1.Вступление Контракта в силу и срок действия Контракта.
7.1.1. Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания.
7.1.2. Срок действия контракта до ______________
2. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик»
«Поставщик»