11.09.2007
:
: Извещение о проведении запроса котировок на покупку автомобиля
Извещение о проведении запроса котировок
№ 2 от «05 » сентября 2007г.
РГУ «Садовский лесхоз», расположенное по адресу:с.Садовое, ул.Советская-3 ,
наименование заказчика
тел./факс (22-7-17)22-7-17, e-mail:________________________________________________
проводит запрос котировок на покупку автомобиля
1. Источник финансирования местный бюджет
2. Место доставки с. Садовое ул. Советская, 3
3. Сроки поставки __________________
4. Максимальная цена контракта (ИТОГО) 250 000 руб.
5. Наименование и характеристики продукции
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Описание
1 ВАЗ-2110 (люкс) шт 1
ИТОГО: 1 -
6. Представление котировочной заявки:
6.1. Вашу заявку просим направлять по адресу: с. Садвоое ул. Советская-3
Тел./факс (22-7-17) 22-7-17
6.2. Ваша заявка может представляться в письменной форме или в форме электронного документа.
6.3. Срок окончания представления котировочных заявок установлен:
«19» сентября 2007 г. 10 час.00 мин. Время московское.
7. Срок и условия оплаты поставки:
7.1. Оплата производится в российских рублях.
7.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету
8. Срок подписания контракта победителем: в течение 5 дней
9. Котировочная заявка представляется в нижеуказанной форме
Форма котировочной заявки
«__»_ _200 г. «_____»___________200__г.
Исх. № ________________ Вх. № _________________
___________________________
___________________________
кому (название заказчику)
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):РГУ»Садовский лесхоз»
Банковские реквизиты:
Наименование банка ГРКЦ Респ.Калм.банка России
ИНН 0808900394
Р/счет40201810700000100002
Кор. Счет____________________________________
БИК 048580001
ОКПО 85232855000
Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями поставки и характеристиками продукции, указанными в Вашем извещении от «27»июля_2007 г. №1
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Стоимость единицы Общая стоимость* Описание
1 ВАЗ-2110 шт 1
* Примечание по заполнению таблицы
в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.
Вы можете дать цену на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций).
Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества) по какому-либо наименованию.
Подпись ________________________/____________/
Должность __________
МП.
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
НА ПОСТАВКУ АВТОМАШИНЫ
РГУ «Садовский лесхоз» именуемое «Государственный заказчик», в лице директора Малахова Петра Ивановича, действующего на основании Положения с одной стороны и ____________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________,
________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам проведенного открытого конкурса на размещение государственного заказа на поставку автомобиля ВАЗ-2110 (люкс) или «эквивалента» протокол заседания конкурсной комиссии от ____ № ___, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
Поставка автомобиля ВАЗ-2110 (люкс) или «эквивалента» в количестве 1 единицы.
2. Обязанности сторон
2.1. Государственный заказчик в пределах своей компетенции в установленном порядке обязуется:
2.1.1. Осуществить финансирование расходов по поставке автомобиля ВАЗ-2110 (люкс) или «эквивалента» в количестве 1 единицы.
2.1.2. Обеспечить приемку автомобиля по номенклатуре, количеству и качеству от Поставщика уполномоченным представителем Государственного заказчика. Уполномоченный представитель Государственного заказчика должен иметь доверенность на получение автомобиля.
2.1.3. Вести учет поступления автомобиля в установленном порядке.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Осуществить в течение _______________________поставку заказчику автомобиля, отвечающего требованиям по номенклатуре, цене, объему, качеству.
2.2.2. Принять на себя ответственность за качество автомобиля в течение срока гарантии завода-изготовителя. В случае обнаружения дефектов в течение срока гарантии автомобиля за свой счет, по выбору Государственного заказчика, устранить дефекты или заменить автомобиль.
2.2.3. Передать Государственному заказчику на автомобиль , поставляемый в соответствии с Государственным контрактом, документы необходимые для дальнейшего их использования.
3. Дата поставки
3.1.Срок поставки автомобиля ______________________________
3.1. Дата поставки автомобиля считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Государственного заказчика акта сдачи-приемки автомобиля на месте отгрузки. С этого момента Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке автомобиля , а к Государственному заказчику переходит риск случайной порчи, утраты, повреждения.
4. Цена и порядок расчета
4.1. В цену автомобиля на условиях поставки со склада Поставщика включаются: стоимость автомобиля, включающая НДС, госпошлину.
Цена государственного контракта – __________ рублей рублей, из них.
4.2. Поставка автомобиля осуществляется по цене, определенной в результате проведения запроса котировок на размещение заказа на поставку автомобиля
5. Ответственность сторон
5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Государственного контракта.
5.2. Поставщик в установленном порядке несет ответственность за не целевое использование бюджетных средств.
5.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости продукции, подлежащей допоставке на определенном этапе. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Прочие условия
6.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Государственному контракту третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика.
6.2. Все изменения и дополнения к Государственному контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, имеют ссылку на настоящий Государственный контракт и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3 .В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, СТОРОНЫ письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трёх рабочих дней со дня такого изменения.
6.4.. Все приложения к настоящему КОНТРАКТУ являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих СТОРОН.
6.5. Настоящий КОНТРАКТ может быть расторгнут в одностороннем порядке ЗАКАЗЧИКОМ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по настоящему КОНТРАКТУ.
6.6. Настоящий КОНТРАКТ составлен в 2 идентичных экземплярах, один из которых хранится у ПОСТАВЩИКА, второй – у Государственного заказчика.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего КОНТРАКТА, решаются СТОРОНАМИ путем переговоров. В случае не достижения согласия СТОРОНЫ передают их рассмотрение в Арбитражный суд Республики Калмыкия
8. Срок действия Государственного контракта
8.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств Сторонами.
8.2. При расторжении контракта по вине ПОСТАВЩИКА и (или) ненадлежащем исполнении КОНТРАКТА по вине ПОСТАВЩИКА. Государственный заказчик передает сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Государственный заказчик: Поставщик:
Дпректор
__________________ Малахов П.И.
МП Руководитель
МП