17.09.2007
:
: Запрос котировочной цены на ремонт деревянных полов и оконного блока
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
1) Наименование заказчика: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, 358000 г. Элиста ул. Н.Очирова, 6; адрес электронной почты: minsoc@mail.ru
2) Источник финансирования: внебюджетные средства;
3) форма котировочной заявки (приложение № 1);
4) Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: ремонт деревянных полов и оконного блока (наименование работ прилагается).
Требования к результатам работ: качество и соответствие работ СНиП
5) Место выполнения работ: Республика Калмыкия г. Элиста ул. Добровольского,2; государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
6) Сроки выполнения работ: 4 квартал 2007 года.
7) Цена контракта включает стоимость материалов и строительно-монтажных работ, затраты на транспортировку, уплату налогов, сборов;
8) Максимальная цена контракта: 134,0 тысяч рублей
9) Место подачи котировочных заявок: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, кабинет № 300 (отдел экономики и прогнозирования социального развития)
Срок их подачи: с 17 сентября 2007 г. по 20 сентября 2007 г.;
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 20 сентября 2007 г. до 17.00 часов местного времени;
Рассмотрение конкурсных заявок: 21 сентября 2007 г. 9.00 ч.
10) Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет на расчетный счет поставщика;
11) Срок подписания государственного контракта: не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен) на 1 л.
Наименование работ на 2 л.
проект государственного контракта на 5 л.
Министр труда и социального развития
Республики Калмыкия С. Абушинова
Приложение к запросу котировок
Форма котировочной заявки
1) Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) Наименование, характеристики и объем выполняемых работ;
3) Место выполнения работ;
4) Сроки выполнения работ;
5) Цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
6) Сроки и условия оплаты выполнения работ;
Наименование работ по текущему ремонту здания государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(Республика Калмыкия г. Элиста, ул. Добровольского, д.2)
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Объём
1 2 3 5
1 Разборка полов из линолеума м2 75
2 Замена полов дощатых с лагами м2 75
3 Ремонт кирпичных столбиков м2 7,5
4 Замена оконного блока до 3 м2 шт. 1
5 Ремонт откосов м2 0,14
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по текущему ремонту деревянных полов и оконного блока здания ГСУСО «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
«_____» октября 2007 г. г. Элиста
Реестровый номер
Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия (далее Заказчик),
в лице министра Абушиновой С. В., действующее на основании Положения, с одной стороны, _________________ (далее Подрядчик), действующее на основании Устава, с другой стороны, в лице ______________________________ и государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Элистинский дом- интернат для престарелых и инвалидов» (далее Плательщик), действующее на основании Устава, в лице директора Болдырева В.М. с третьей стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1 .Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить с использованием своих материалов текущий ремонт деревянных полов и оконного блока здания государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: г. Элиста, ул. Добровольского,2, согласно сметной документации.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 .Цена Контракта составляет _______ (сумму прописью) рублей в текущих ценах 2007года.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов и строительно-монтажные работы.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика авансового платежа в размере 20% от суммы контракта в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Получателя. Ежемесячные расчеты производятся согласно актов выполненных работ по форме №КС-2,3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100. Окончательный расчет производится после подписания акта приемки-сдачи работ.
2.4. Изменение индекса удорожания стоимости строительства к ценам 2001 года учитывается, согласно рекомендуемого индекса разработанного региональным Центром по ценообразованию в строительстве Министерства строительства и архитектуры РК на соответствующий квартал текущего года.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
3.1. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания.
Срок выполнения работ по Государственному контракту _______календарных дней со дня поступления аванса на счет Подрядчика.
3.2. Дата начала работ: день подписания акта приемки-передачи объекта под
текущий ремонт.
3.3.Датой окончания выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания, уполномоченными представителями, заинтересованных сторон акта приемки-сдачи работ.
3.4. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (ст. 425 Гражданского кодекса РФ).
4. 0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные п. 1 настоящего Контракта,
не позднее 30 дней со дня поступления аванса на расчетный счет Подрядчика
4.1.2.Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.
4.2. Получатель обязан:
4.2.1.Предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов. 4.2.2.Оплатить Подрядчику работу, в течение 5-ти банковских дней со дня подписания акта выполненных работ по форме № КС 2,3.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять работу путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2,3 и в течение 5-ти банковских дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ. 4.3.2.Гарантировать оплату выполненных работ в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сторонами исполнения обязательств по настоящему Контракту
виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит в
представленном ему помещении принадлежащие ему материалы, то Получатель не несет
ответственности за их сохранность.
5.3. Уплата штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут путем направления уведомления другой стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежать рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Подрядчик, по завершению работ, дает гарантийные обязательства, влекущие
имущественную ответственность за выявленные дефекты или некачественно
выполненные работы в течение ______ дней после приемки выполненных работ.
9.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН:
Заказчика: Минфин России УФК по РК р/сч 40201810700000100002, БИК 048580001 ГРКЦ НБ Республики Калмыкия Банка России г. Элиста (ИНН 0814103340 Министерство труда и социального развития РК л/сч 620011821 г. Элиста, ул. Номто Очирова, 6)
Плательщика: ГСУСО «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ИНН 0814149440 р/сч.40201810700000100002, л/сч.620.02.186.9 в ГРКЦ НБ Респ. Калмыкия БИК 048580001 РК, г. Элиста, ул. Добровольского,2
Подрядчика:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Министр труда и социального
развития Республики Калмыкия
Абушинова СВ. ____________
ПЛАТЕЛЬЩИК:
Директор ГСУСО «Элистинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Болдырев В.М.