17.09.2007
:
: Запрос котировочной цены на текущий ремонт помещений
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
1) Наименование заказчика: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, 358000 г. Элиста ул. Н.Очирова, 6; адрес электронной почты: minsoc@mail.ru
2) Источник финансирования: бюджет Республики Калмыкия;
3) форма котировочной заявки (приложение № 1);
4) Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: текущий ремонт помещений административного здания (наименование работ прилагается).
Требования к результатам работ: качество и соответствие работ СНиП
5) Место выполнения работ: Республика Калмыкия г. Элиста ул. Номто Очирова,6; административное здание министерства.
6) Сроки выполнения работ: 4 квартал 2007 года.
7) Цена контракта включает стоимость материалов и строительно-монтажных работ, затраты на транспортировку, уплату налогов, сборов;
8) Максимальная цена контракта: 300,0 тысяч рублей
9) Место подачи котировочных заявок: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, кабинет № 300 (отдел экономики и прогнозирования социального развития)
Срок их подачи: с 17 сентября 2007 г. по 25 сентября 2007 г.;
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 25 сентября 2007 г. до 17.00 часов местного времени;
Рассмотрение конкурсных заявок: 26 сентября 2007 г. 9.00 ч.
10) Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет на расчетный счет поставщика;
11) Срок подписания государственного контракта: не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен) на 1 л.
Наименование работ на 1 л.
проект государственного контракта на 5 л.
Министр труда и социального развития
Республики Калмыкия С. Абушинова
Приложение к запросу котировок
Форма котировочной заявки
1) Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) Наименование, характеристики и объем выполняемых работ;
3) Место выполнения работ;
4) Сроки выполнения работ;
5) Цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
6) Сроки и условия оплаты выполнения работ;
Наименование работ по текущему ремонту административного здания Министерства труда и социального развития Республики Калмыкия
(Республика Калмыкия г. Элиста, ул. Номто Очирова, 6)
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Объём
1 2 3 5
1 Замена дверных блоков м2 7,7
2 Ремонт откосов м2 5
3 Замена покрытий полов из линолеума м2 368
4 Замена перегородок из гипсокартона м2 7
5 Выравнивание потолков с окраской м2 50,2
6 Выравнивание стен с окраской колером м2 102
7 Замена светильников с люминисцентными лампами шт. 8
8 Замена выключателей шт. 2
9 Замена розеток шт. 6
10 Разборка воздуховодов м2 8
11 Установка жалюзийных решеток шт. 2
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по текущему ремонту административного здания Министерства труда и социального развития Республики Калмыкия
«_____» __________ 2007 г. г. Элиста
Реестровый номер
Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия (далее Заказчик),
в лице министра Абушиновой С. В., действующее на основании Положения, с одной стороны, _________________ (далее Подрядчик), действующий на основании Устава, в лице ______________________________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1 .Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить с использованием своих материалов текущий ремонт помещений административного здания Министерства труда и социального развития Республики Калмыкия, расположенного по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова,6, согласно сметной документации.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 .Цена Контракта составляет _______ (сумма прописью) рублей в текущих ценах 2007года.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов и строительно-монтажные работы.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика авансового платежа в размере 20% от суммы контракта в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Ежемесячные расчеты производятся согласно актов выполненных работ по форме №КС-2,3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100. Окончательный расчет производится после подписания акта приемки-сдачи работ.
2.4. Изменение индекса удорожания стоимости строительства к ценам 2001 года учитывается, согласно рекомендуемого индекса разработанного региональным Центром по ценообразованию в строительстве Министерства строительства и архитектуры РК на соответствующий квартал текущего года.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
3.1. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания.
Срок выполнения работ по Государственному контракту 30 календарных дней со дня поступления аванса на счет Подрядчика.
3.2. Дата начала работ: день подписания акта приемки-передачи объекта под
текущий ремонт.
3.3.Датой окончания выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания, уполномоченными представителями, заинтересованных сторон акта приемки-сдачи работ.
3.4. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (ст. 425 Гражданского кодекса РФ).
4. 0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные п. 1 настоящего Контракта, не позднее 30 дней со дня поступления аванса на расчетный счет Подрядчика
4.1.2.Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов.
4.2.2.Оплатить Подрядчику работу, в течение 5-ти банковских дней со дня подписания акта выполненных работ по форме № КС 2,3.
4.2.3. Принять работу путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2,3 и в течение 5-ти банковских дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.
4.2.4. Гарантировать оплату выполненных работ в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сторонами исполнения обязательств по настоящему Контракту
виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит в
представленном ему помещении принадлежащие ему материалы, то Получатель не несет
ответственности за их сохранность.
5.3. Уплата штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут путем направления уведомления другой стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежать рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Подрядчик, по завершению работ, дает гарантийные обязательства, влекущие
имущественную ответственность за выявленные дефекты или некачественно
выполненные работы в течение ______ дней после приемки выполненных работ.
9.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН:
Заказчика: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия
(г. Элиста, ул. Н Очирова, 6) ИНН 0814103340 р/сч 40201810700000100002,
БИК 048580001 ГРКЦ НБ Республики Калмыкия Банка России г. Элиста л/сч 62001182.1
Подрядчика:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Министр труда и социального
развития Республики Калмыкия
Абушинова СВ. ____________