08.10.2007
:
: ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ на закупку оргтехники
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ на закупку оргтехники
1) Наименование заказчика: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, 358000 г. Элиста ул. Н.Очирова, 6; адрес электронной почты: minsoc@mail.ru
2) Источник финансирования: бюджет Республики Калмыкия;
3) Форма котировочной заявки (приложение № 1);
4) Наименование и количество поставляемого товара: закупка оргтехники (приложение № 2)
5) Место доставки поставляемых товаров:
Республика Калмыкия г. Элиста, ул. Номто Очирова,6 Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия
6) Сроки поставки товара: 4 квартал 2007 года.
7) Цена товара включает в себя затраты на транспортировку, уплату налогов, сборов и других платежей;
8) Максимальная цена контракта: 136 000,0 рублей;
9) Место подачи котировочных заявок: Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, (г. Элиста, ул. Н.Очирова, 6; 3 этаж) кабинет № 300;
Срок их подачи: с 9 октября по 12 октября 2007 г.
Время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 октября 2007 г. до 17.00 часов местного времени;
Рассмотрение конкурсных заявок: 15 октября 2007 г. 9.00 ч.
10) Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет на расчетный счет поставщика;
11) Срок подписания государственного контракта: не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложение: форма котировочной заявки (котировки цен) на 1 листе.
приложение к котировочной заявке на 1 л.
проект государственного контракта на 5 л.
Министр труда и социального развития
Республики Калмыкия С. Абушинова
Приложение № 1
Форма котировочной заявки
1) Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) Наименование, характеристики и количество поставляемого товара;
3) Место доставки поставляемого товара;
4) Сроки поставок товара;
5) Цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
6) Сроки и условия оплаты поставок товара;
проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на закупку продукции для государственных нужд
№ _
от «_____ » октября 2007 г. г. Элиста
Реестровый номер ___________________________
Министерство труда и социального развития Республики Калмыкия, действующее на основании Положения о Министерстве, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра Абушиновой С.В., с одной стороны, и победитель конкурса, действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________ заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить данную продукцию (далее - Товар). Предмет контракта – оргтехника согласно спецификации (Приложение № 1).
II. Наименование, качество и комплектность
продукции (товаров)
2.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать нормативным документам: ГОСТу, ТУ, сертификат качества.
2.2. Покупатель обязан при приеме проверить количество, ассортимент и качество товара и, в случае обнаружения несоответствия поставляемого количества товара, указанного в спецификации должен составить двухсторонний акт об установлении расхождения в количестве, ассортименте и качестве, и вручить один экземпляр Поставщику.
2.3. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков товара, а также требованиям по ассортименту (номенклатуре).
2.4. При неявке представителя Поставщика в 2-х дневный срок после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству, ассортименту и качеству, о результатах информирует Поставщика и в 2-х дневный срок направляет ему документы по приемке.
2.5. Поставщик обязан до поставить и (или) произвести замену Товара, признанной по акту (п. 2.2. настоящего Контракта) некачественной в течение 2-х дней со дня получения акта.
2.6. Продукция должна быть упакована в упаковку производителя, способную предотвратить ее повреждение или порчу, обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении к конечному пункту назначения.
2.7. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества или иной документ в зависимости от вида Товара.
III. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Поставляемый Товар оплачивается по ценам указанным в Протоколе согласования цены (Приложение № 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Цена контракта составляет _____ (прописью).
3.2. Протокол согласования цены устанавливает стоимость каждой единицы Товара подлежащего поставке Покупателю. В стоимость товара входят все расходы Поставщика, связанные с установкой и доставкой продукции непосредственно до местонахождения Покупателя, в том числе налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, таможенные пошлины.
3.3. Оплата за поставленный товар производится по безналичному расчету по мере поступления денежных средств.
IV. Права и обязанности сторон
1. Поставщик
4.1.1. Поставщик обязан поставить товар по ценам, указанным в Приложениях №1.
4.1.2. Получать необходимые консультации у Заказчика по вопросам государственного заказа Республики Калмыкии на поставку Товара для государственных нужд Республики Калмыкии.
4.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику.
2. Заказчик
4.2.1. Поручает Поставщику осуществление поставок Товара для государственных нужд Республики Калмыкии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.2.2. Гарантирует оплату, Товара поставляемого для государственных нужд Республики Калмыкии в пределах лимитов бюджетных обязательств.
4.2.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4.2.4. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.
3. Покупатель
4.3.1. Покупатель обязан принять Товар по ценам, указанным в Приложении № 2.
4.3.2. Покупатель осуществляет проверку ассортимент и количества Товара при его приемке.
4. Сроки и порядок поставки
4.4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) дней со дня поступления письменной заявки Покупателя.
4.4.2. Датой поставки продукции, выполнения работ и услуг считается дата фактической передачи продукции Покупателю.
4.4.3. Приемка Товара по количеству, ассортименту производится в момент передачи Товара.
4.4.4. Передача продукции оформляется накладной и счетом-фактурой, подписываемыми Поставщиком и Покупателем.
4.4.5. В течение 10 дней (десяти) дней месяца следующего за отчетным кварталом Поставщик обязан предоставить Заказчику Акт приема-передачи продукции (товаров, работ, услуг).
4.4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта приема-передачи товара, поставленного по контракту, обязан направить Поставщику утвержденный Акт или мотивированный отказ.
4.4.7. В случае невыполнения тех или иных обязательств по контракту, неполноты предоставленных отчетных документов Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок.
5. Страхование
4.5.1. Поставщик вправе за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Товар, поставляемый в соответствии с контрактом, от порчи или повреждения, связанных с его изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Заказчику.
V. Ответственность сторон
1. Просрочка исполнения Контракта Поставщиком
5.1. 1. Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Поставщик не сможет предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки Товара, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах).
5.1.2. После получения письменного уведомления от Поставщика Заказчик оценивает ситуацию и, на свое усмотрение, продлевает срок выполнения Контракта Поставщиком с уплатой неустойки. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Контракта.
2. Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка.
5.2.1.Санкции за нарушение условий контракта:
- За несвоевременную поставку продукции, выполнения работ, услуг Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,03 % от суммы недопоставленной продукции.
5.2.2. Оплата штрафа не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по настоящему договору обязательств.
5.2.3. Возникшие разногласия в процессе исполнения Контракта разрешаются сторонами, исходя из желания не допустить нанесения материального ущерба ни одной из сторон, либо максимально такой ущерб уменьшить.
VI. Другие условия
1. Внесение поправок и дополнений
6.1.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу с момента подписания.
2. Форс – мажорные обстоятельства
6.2.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии) делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
6.2.2. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.
3. Расторжение Контракта
6.3.1. Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта лишь в случае существенного нарушения условий Контракта контрагентом.
6.3.2. Существенным нарушением условий Контракта Поставщиком являются:
- в случае поставки продукции Товара несоответствующих по качеству и ассортименту (номенклатуре) которые не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;
- при отказе поставлять Товар, по цене, заявленной в конкурсном предложении;
- неоднократного нарушения сроков поставки продукции (товаров, работ, услуг), предусмотренными Контрактом или в течение периода продления этого Контракта.
6.3.3. Существенным нарушением условий Контракта Плательщиком являются:
- неоднократное нарушение сроков оплаты Товара;
- неоднократная невыборка продукции;
6.3.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата Гарантии выполнения контракта Поставщику при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.
6.3.5. В случае расторжения Контракта Заказчиком в силу его нецелесообразности и отсутствие финансирования по настоящему контракту, Заказчик обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Поставщика, а также дата вступления в силу такого расторжения.
4. Решение спорных вопросов
6.4.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать, все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.
6.4.2. Если в ходе официальных переговоров Стороны не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Калмыкия для разрешения, возникшего спора.
VII. Срок действия контракта и юридические
адреса сторон
1.Вступление Контракта в силу и срок действия Контракта.
7.1.1. Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2007 года.
2. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик» Министерство труда и социального развития РК
Адрес почтовый:
358000, г. Элиста, ул. Н.Очирова, 6
р/сч.40201810700000100002
находится в ГРКЦ НБ Республики Калмыкия Банка России г. Элиста
БИК 048580001
ИНН 0814103340 л/сч. 062011821
Министр ___________С. Абушинова
«Поставщик»