14.11.2007
:
: Запрос котировочной цены на поставку легкового автомобиля для нужд Республиканского государственного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия»
Запрос котировочной цены на поставку легкового автомобиля для нужд Республиканского государственного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия»
358004, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Физкультурная, д.27
«___» _______________ 2007г. исх. № ______
Кому:_____________________________________________________________________________
(наименование)
Извещаем Вас, что Республиканское государственное учреждение «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия» намерено разместить способом запроса котировок цен государственный заказ на поставку легкового автомобиля.
1. Наименование товара – легковой автомобиль ВАЗ-21703 или эквивалент.
2. Характеристики товара – указаны в Приложении №1.
3. Количество товара – 1 шт.
4. Максимальная цена контракта – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.
5. Источник финансирования – бюджет Республики Калмыкия.
6. Место доставки товара – по адресу Заказчика: 358004, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Физкультурная, д.27.
7. Срок поставки товара – в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа.
8. Условия и сроки оплаты – безналичный расчет, по мере поступления бюджетных средств, авансирование в размере 30 %, окончательный расчет по факту поставки товара, на основании счета на оплату, после подписания приемопередаточных документов.
9. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через 5 (Пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
10. Срок приема котировочных заявок – с 09:00 (время московское) 15 ноября 2007г. до 18:00 (время московское) 26 ноября 2007г.
В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанных товаров, прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 18:00 (время московское) 26 ноября 2007г. по адресу представителя Заказчика: ООО «Центр закупок», 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Губаревича, д.2, оф.10, тел./факс: (84722) 5-43-95, e-mail: czelista@mail.ru.
*Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.
Цена на товар должна быть указана с учётом расходов по доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается.
Приложения:
• Приложение №1 – Техническая спецификация запроса котировок цен;
• Приложение №2 – Форма котировочной заявки;
• Приложение №3 – Проект государственного контракта.
Начальник РГУ «Элистинская ГСББЖ РК» Кухнинов В.Б.
Приложение №1
Техническая спецификация запроса котировок цен.
№ п/п Наименование товара Технические характеристики и комплектация Ед. изм. Кол-во
1. Легковой автомобиль ВАЗ-21703 или эквивалент Седан, инжектор, центральный замок, 2 пер. эл. стеклоподъемника, допстопсигнал, иммобилайзер, ЭУР, электроодометр, регулир. по высоте руль, кнопка багажника, эл. привод зеркал, литые диски 14”, бархат. салон, объем двигателя 1,6 л., 16 кл., 98 л.с., подушка безопасности водителя шт. 1
Приложение №2
Котировочная заявка (котировка цен)
на поставку легкового автомобиля для нужд Республиканского государственного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия»
«___» _______________ 2007г.
Кому: РГУ «Элистинская ГСББЖ РК»
От юридического лица:
Наименование поставщика:______________________________________________________
Место нахождение:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН: ________________________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:________________________________________________________________________
Место жительства:______________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировок цен на поставку легкового автомобиля для нужд Республиканского государственного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия», предлагаем поставить обозначенный товар по следующим ценам:
№ п/п Наименование товара (с обязательным указанием марки и модели) Технические характеристики и комплектация Ед. изм. Кол-во Цена за единицу,
руб. Сумма, руб.
1.
ИТОГО:
ИТОГО: __________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Цена на товар указана с учётом расходов по доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается.
В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить обозначенный товар в соответствии с условиями, указанными в запросе котировочной цены.
Адрес:
Телефон:
Руководитель (должность) __________________ /________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №3
Проект государственного контракта
г. Элиста «___» __________2007 г.
Республиканское государственное учреждение «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Кухнинова В.Б., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, по результатам проведения запроса котировочной цены на поставку легкового автомобиля для нужд Республиканского государственного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия» (Протокол № ____ заседания Котировочной комиссии Республиканского государственного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия» от «___»_____________2007г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить Заказчику легковой автомобиль марки ВАЗ-21703 или эквивалент (далее по тексту - Товар) на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар.
1.2. Наименование, технические характеристики и стоимость Товара определены в Приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Цены и порядок расчетов
2.1. Общая цена Контракта составляет ___________ (___________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ____% (НДС не облагается).
2.2. Цена Товара включает в себя все затраты по доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия государственного контракта, корректировка цен не допускается.
2.3. Оплата производится из средств республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств 2007 года, по мере поступления указанных средств.
2.4. Оплата Товара производится путем перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в размере 30 % от цены Контракта, окончательный расчет по факту поставки товара, на основании счета на оплату, после подписания приемопередаточных документов.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Срок поставки Товара в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа.
3.2. Место доставки Товара: 358004, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Физкультурная, д.27.
3.3. Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком с подписанием Акта приема-передачи.
3.4. С поставленным Товаром Поставщик предоставляет: паспорт транспортного средства (ПТС), гарантийный талон, счет-справку установленной формы, транзитные номера, сервисную книгу, руководство по эксплуатации и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения, право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Заказчику при передаче Товара и при подписании Акта приема-передачи, в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
4. Приемка по качеству
4.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации. Поставщик поставляет Товар с относящейся к нему документацией (паспортами, копиями сертификатов и т.п.).
4.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, деталей, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для России.
4.3. Срок гарантии на поставляемый Товар устанавливается в течение ______________________________ с момента поставки Товара или ______________________ км. пробега.
4.4. Заказчик в случае обнаружения каких-либо дефектов Товара обязан уведомить об этом Поставщика в письменной форме.
4.5. Поставщик после получения уведомления, предусмотренного п. 4.4. настоящего Контракта, должен в недельный срок произвести замену некачественного Товара или его части без расходов со стороны Заказчика.
4.6. Адрес сертифицированного техцентра:______________________________.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.
5.2. При отказе Заказчика от Автомобиля после его доставки Заказчик возмещает убытки, причиненные Поставщику отказом, кроме случаев обнаружения несоответствия качества.
5.3. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе начислить Поставщику пени в размере 0,01% от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним решаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
7.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться: Республика Калмыкия, г.Элиста, Арбитражный суд Республики Калмыкия.
8. Расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки Поставщиком по настоящему Контракту, а именно:
- поставки легкового автомобиля ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- нарушения сроков поставки.
8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
9.3. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
9.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
10.1. Заказчик: Республиканское государственное учреждение «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия»
358004, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Физкультурная, д.27, тел./факс: (84722) 2-78-00, ИНН 0814161279, КПП 081401001, л/с 631020979, р/с 40603810600003000030 в ГРКЦ НБ Респ. Калмыкия Банка России г.Элиста, БИК 04858001
10.2. Поставщик: __________________________________________________________________
Местонахождение:__________________________________________________________________
тел./факс:______________________,
ИНН_________________, КПП____________________, ОГРН_____________________________
р/с:________________________ в _____________________________________________________
к/с:_____________________________, БИК______________________________
Приложение № 1: Спецификация
Заказчик: Поставщик:
Начальник РГУ «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных РК»
_____________________/Кухнинов В.Б./
м.п.
_____________________ /_________________/
м.п.
Приложение №1
к Государственному контракту № _______
от «___»________2007г.
Спецификация
№ п/п Наименование
транспортного средства Характеристики Кол-во,
шт. Цена за ед., руб. в.т. НДС (НДС не облагается) Общая сумма, руб., в т.ч. НДС ( НДС не облагается)
1
Итого:
Общая стоимость поставляемого Товара: ___________________________________________.
Заказчик: Поставщик:
Начальник РГУ «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных РК»
_____________________/Кухнинов В.Б./
м.п.
_____________________ /_________________/
м.п.