29.11.2007
:
: Извещение о проведении запроса котировок цен
Извещение о проведении запроса котировок цен
1) Заказчик: Центр ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия
Почтовый адрес заказчика: 358000 Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Чкалова 21а
Контактный телефон: (84722) 5-07-95
2) Источник финансирования заказа: федеральный бюджет
3) Форма котировочной заявки: см.ниже
4) Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
капитальный ремонт кабины и кунга грузового автомобиля ГАЗ-66
5) Место выполнения работ: Южный федеральный округ
6) Сроки выполнения работ: декабрь 2007 г.
7) Сведения о включенных в цену работ расходах: в цену работ включается НДС
8) Максимальная цена контракта: 110 000 (сто десять тысяч) руб.
9) Место, дата, время подачи котировочных заявок: по адресу заказчика в течение 4 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
10) Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится в российских рублях по безналичному расчету
11) Срок подписания победителем контракта: согласно п.7.1. ст.47 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ.
Котировочная заявка
«___»__________2007г.
1) Для юридического лица:
наименование:_____________________________________________________
место нахождения:__________________________________________________
Для физического лица:
фамилия:__________________________________________________________
имя:______________________________________________________________
отчество:__________________________________________________________
место жительства:__________________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
капитальный ремонт кабины и кунга грузового автомобиля ГАЗ-66
3) Место выполнения работ: __________________________________________
4) Сроки выполнения работ: декабрь 2007 г.
5) Цена работ с указанием сведений о включенных в нее расходах: _______________________________________ рублей с учетом НДС
6) Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата производится в российских рублях по безналичному расчету.
____________________________ ______________________________
(подпись, печать) (должность)
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№______ «___»____________2007г.
г.Элиста
Центр ГИМС МЧС России по Республике Калмыкия, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Пчельникова Григория Павловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице________________________
_________________________________________, действующий на основании
_______________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель обязуется в течение срока действия контракта согласно технических условий с использованием своих материалов, запасных частей, агрегатов и узлов выполнить работу по капитальному ремонту кабины и кунга грузового автомобиля ГАЗ-66.
II. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет___________________________________
_____________________ (прописью) рублей.
2.2. В цену контракта входят все расходы Исполнителя, в том числе НДС, налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, таможенные пошлины.
2.3. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету.
III. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан своими силами и средствами выполнить работы по капитальному ремонту кабины и кунга грузового автомобиля ГАЗ-66 и передать Заказчику по акту приема-передачи автомобиль в соответствии с сертификатом соответствия, техническими условиями, комплектностью и годными к дальнейшей эксплуатации запасными частями.
3.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Исполнитель обязан в течение 10 дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику.
IY. Права и обязанности Заказчика
4.1. Поручает Исполнителю осуществление работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.2. Гарантирует оплату выполнения работ в пределах лимитов бюджетных обязательств.
4.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4.4. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.
Y. Ответственность сторон
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии), делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. При возникновении непреодолимой силы Исполнитель обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.
5.2. За несвоевременное выполнение работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от суммы недовыполненных работ.
5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд.
YI. Срок действия контракта и условия его расторжения
6.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2007г.
6.2. Если одна из сторон не выполнит условия настоящего Контракта, другая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Контракт путем направления письменного уведомления.
6.3. Расторжение Контракта не является основанием для отказа от оплаты счетов за выполненные работы.
YIII. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик Исполнитель
Центр ГИМС МЧС России
по Республике Калмыкия
358000 г. Элиста, ул. Чкалова, 21а
ИНН 0814164128
р/с 40105810900000010001
в ГРКЦ НБ РК Банка России г.Элиста
БИК 048580001
Начальник
Г.П. Пчельников