03.12.2007
:
: Запрос котировочной цены на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия
Запрос котировочной цены на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, 15
E-mail: rspkharada@mail.ru
«___» ________________ 2007г. исх. № ______
Кому:_____________________________________________________________________________
(наименование)
Извещаем вас, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия намерено разместить способом запроса котировок цен государственный заказ на поставку горюче-смазочных материалов.
1. Наименование товара – горюче-смазочные материалы.
2. Характеристики товара и количество – указаны в Приложении №1.
3. Максимальная цена контракта – 236 000,00 (Двести тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.
4. Источник финансирования – бюджет Республики Калмыкия.
5. Место доставки товара – Республика Калмыкия, г. Элиста, на условиях выбора с АЗС Поставщика.
6. Срок поставки товара – 2007 г.
7. Условия и сроки оплаты – безналичный расчет, по мере поступления бюджетных средств, авансовый платеж в размере 100%, на основании предъявленного счета на оплату.
8. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
9. Срок приема котировочных заявок с 09-00 (время московское) 05 декабря 2007г. до 18-00 (время московское) 11 декабря 2007г. включительно.
В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанных товаров, прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 18:00 (время московское) 11 декабря 2007г. по адресу представителя заказчика: ООО «СОВЕТНИК», 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сухэ-Батора, д. 30, тел./факс: (84722) 3-27-10, 3-90-52, e-mail: elista@expert-sovetnik.ru.
* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.
Цена на товар должна быть указана с учётом расходов по доставке, хранению, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
В соответствии с действующим законодательством РФ и условиями проведения запроса котировочной цены оплата консалтинговых услуг представителю Заказчика по проведению данной процедуры производится участником размещения заказа - победителем из собственных средств по итогам запроса котировочной цены в размере 3 % от стоимости заключенного государственного контракта, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения государственного контракта.
Если Вами предусмотрена система скидок, условия их действия отразите в приложении.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения:
• Приложение №1 – Техническая спецификация запроса котировок цен;
• Приложение №2 – Форма котировочной заявки;
• Приложение №3 – Проект государственного контракта.
Министр О.В. Демкин
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Калмыкия
Приложение №1
Техническая спецификация запроса котировок цен на поставку горюче-смазочных материалов
№ п/п Наименование товара Ед. измерения Количество
1 Бензин АИ-95 литр 6200
2 Бензин АИ-92 литр 3287
3 Бензин АИ-80 литр 1820
Приложение №2
Котировочная заявка (котировка цен)
на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства Сельского хозяйства
и продовольствия Республики Калмыкия
Дата: «___» __________ 2007г.
Кому: Министерство Сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия
От юридического лица:
Наименование поставщика:______________________________________________________
Место нахождение:_____________________________________________________________
Регистрационные данные (ИНН/КПП, ОГРН)_______________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:________________________________________________________________________
Место жительства:______________________________________________________________
Регистрационные данные (ИНН, ОГРНИП)_______________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировок цен на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия, предлагаем поставить обозначенный товар по следующим ценам:
№ п/п Наименование товара
Ед. изм. Кол-во Цена за единицу,
руб. Сумма, руб.
1. Бензин АИ-95 литр 6200
2. Бензин АИ-92 литр 3287
3. Бензин АИ-80 литр 1820
ИТОГО:
ИТОГО: __________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Цена на товар указана с учётом расходов доставке, хранению, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить обозначенный товар в соответствии с условиями, указанными в запросе котировочной цены.
С условиями проведения запроса котировочной цены и оплатой согласны.
Адрес:
Телефон:
Руководитель (должность) __________________ /________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №3
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________
г. Элиста «__» __________ 2007г.
Министерство Сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия Демкина Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами, по результатам проведения запроса котировочной цены на поставку горюче-смазочных материалов для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия (Протокол №____ заседания Единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия от «___» _____________________ 2007 г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику горюче-смазочные материалы (далее Продукция), на условиях настоящего государственного Контракта, а Заказчик принять и оплатить данную Продукцию, в соответствии с условиями настоящего государственного Контракта.
1.2. Цена, ассортимент и количество поставляемой Продукции определяются в Приложении №1, (далее – Спецификация), подписанном обеими Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного Контракта.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество Продукции должно соответствовать стандартам и нормам установленным, действующим законодательством РФ.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Отчетным периодом поставок является календарный месяц.
3.2. Поставка Продукции производится на условиях выбора Заказчиком Продукции с автозаправочной станции Поставщика своим автотранспортом.
3.3. Адрес АЗС Поставщика:______________________________________________________.
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Общая сумма по государственному Контракту составляет ______________ (_______________) рублей _____ коп., в т.ч. НДС _____ % (НДС не облагается) и остается неизменной на протяжении всего срока действия государственного Контракта.
4.2. Сумма по государственному Контракту включает в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ. В общую стоимость по настоящему государственному контракту входит хранение отпускаемой продукции.
4.3. Оплата производится после поступления средств из бюджета Республики Калмыкия в пределах лимитов бюджетных обязательств 2007 года, путем перечисления указанных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. В течение срока действия настоящего государственного Контракта Поставщик осуществляет отпуск Продукции Заказчику по фиксированной цене за литр, определенной Спецификацией.
4.5. Расчет производится путем перечисления 100 % цены Контракта, в качестве авансового платежа, на основании счета на оплату.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения условий настоящего государственного Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе начислить пени в размере 0,1% от суммы настоящего государственного Контракта, за каждый день просрочки.
5.3. Поставщик возмещает Заказчику убытки, за поставку Продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
6.2. При не достижении согласия Сторон, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, Арбитражный суд Республики Калмыкия.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего государственного Контракта.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия государственного Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие указанных обстоятельств.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
8.1. Настоящий государственный Контракт вступает в силу со дня заключения и действует до «31» декабря 2007 года, а в части финансовых обязательств – до полного их выполнения.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
9.1. Настоящий государственный Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий настоящего государственного Контракта, а именно:
- поставки Продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки Продукции.
9.2. Настоящий государственный Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему государственному Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
10.2. Условия настоящего государственного Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10.3. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему государственному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Настоящий государственный Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Заказчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия
358000, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, 15, тел.: (84722) 3-57-05
ИНН __________ КПП _____________ ОГРН _____________
р/с _______________________
л/счет ________________ БИК __________________
11.2. Поставщик: ___________________________________________________________________
Местонахождение:_________________________________________________________________ ИНН __________________КПП ________________ОГРН _________________________________
р/с ______________________ в ________________________________________________________
к/с_______________________, БИК ___________________________________
Приложение №1: Спецификация.
Заказчик: Поставщик:
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия
__________________/ Демкин О.В./
м.п.
______________________(__________________)
м.п.
Приложение №1
к Государственному контракту
№________ от «_____» ________________ 2007г.
Спецификация
№ п/п Наименование
продукции Количество, литр Цена за литр, руб.
В т.ч. НДС ____ % (НДС не облагается) Общая цена, руб.,
в т.ч. НДС ___ %
(НДС не облагается)
1 Бензин АИ-95 6200
2 Бензин АИ-92 3287
3 Бензин АИ-80 1820
Итого:
Общая цена государственного Контракта: ________________________ (________________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС ____ % (НДС не облагается).
Заказчик: Поставщик:
Министр сельского хозяйства и продовольствия РК
__________________/ Демкин О.В./
м.п.
______________________(__________________)
м.п.