05.12.2007
:
: Запрос котировочной цены на поставку ГСМ
Запрос котировочной цены
Кому: предприятиям и организациям
Заказчик Администрация ЦАСМО РК, п. Цаган-Аман ул. Хомутникова,17, предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки следующее: поставку ГСМ АИ-76 – 6200л, АИ-93– 4200 л, ДТ – 3000 л
(наименование, характеристика и количество закупаемой продукции, наименование и объем работ, оказания услуг)
Источник финансирования муниципального заказа местный бюджет.
Место выполнения работ, оказания услуг п. Цаган Аман улица Хомутникова,17
Сроки выполнения работ, оказания услуг:
2008 год
В случае Вашего согласия принять участие в поставках, указанной продукции просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:
до 14 декабря 2007 года.
Цена товаров, работ, услуг должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта 228 тыс. рублей.
Место подачи котировочных заявок п. Цаган Аман ул. Хомутникова,17.
Срок их подачи 14 декабря 2007 года.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок 14 декабря 2007год
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
19 декабря 2007 года
__________________________________________________________________ Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: форма котировочной заявки.
Председатель комиссии _________________________ / Н.Никидов./
Дата _____________________.
Котировочная заявка
Кому __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( наименование, место нахождения (для юрид.лиц), Ф,И,О, место жительства (для физических лиц)
_____________________________________________________________________________________________
( банковские реквизиты участника размещения заказа)
изучив направленный Вами запрос котировки, предлагаем осуществить поставку и доставку __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, характеристика и количество закупаемой продукции, наименование и объем работ, оказания услуг)
на сумму _________________ или другие суммы.
Цена товаров, работ, услуг с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Наименование товара, работ и услуг Цена товара В том числе
Транспо
ртировка Страхо
вание Уплата
налогов
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг __________________________________________________________________
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
__________________________________________________________________
_________________________ ____________________________
(подпись, печать) (должность)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
28 ноября 2007 г. № ___ п.Цаган-Аман
Реестровый номер __________________
Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Никидова Николая Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, __________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Поставщик поставить ГСМ АИ-76 – 6200л,
АИ-93 – 4200 л, ДТ – 3000 л в .
1.2. Спецификация устанавливает объем продукции, подлежащей поставке Заказчику. В объем продукции входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции непосредственно Заказчику, уплатой таможенных и других платежей, включая НДС.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Содержание, этапы и сроки поставок товаров определяются в соответствии с Календарным планом к договорам поставок товаров для муниципальных нужд, заключаемым между Поставщиком и Заказчиком.
2.2. Датой поставки товаров считается дата фактической передачи товара Заказчику.
2.3. Товары считаются сданными Поставщиком и принятым Заказчиком:
- по качеству - в соответствии с сертификатами соответствия и гигиеническим сертификатом, оформленными в установленном порядке и иной технической документации на продукцию;
- по количеству - согласно количеству, указанному в акте приема-передачи, накладной и счете-фактуре.
2.4. Если при завершении поставки будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий контракта, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемые товары, устанавливаются в российских рублях и не должны отличаться от цен, указанных в конкурсной заявке.
3.2. Цены, устанавливаемые Поставщиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться. Цена включает в себя расходы на обязательные платежи, в том числе НДС.
3.3. Общая цена контракта составляет 228 (двести двадцать восемь ) тыс. руб.
3.4. Все расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях. Оплата за поставленную продукцию производится по безналичному расчету с рассрочкой платежа до 60 дней с момента поставки.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Поставщика:
4.1.1. Поставить товар надлежащего качества, соответствующего требованиям обязательной сертификации, осуществляемой в установленном порядке.
4.1.2.Предоставить Заказчику сертификаты изготовителя на товар и возможность осуществить проверку качества и количества товара при его приемке.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Вносить изменения и дополнения в настоящий контракт только после согласования с Поставщиком и подписания необходимых поправок представителями всех сторон.
4.2.2. В любое время расторгнуть настоящий контракт в силу экономической нецелесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано: целесообразность расторжения, объем аннулированных договорных обязательств Поставщика, дата вступления в силу такого расторжения.
4.2.3. Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.
4.2.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств, в следующих случаях:
- при недопоставке части или всех товаров в сроки, предусмотренные договором поставки, заключенным между Поставщиком и Заказчиком;
- при отказе поставлять товары по цене, заявленной в конкурсном предложении;
- в случае поставки товаров, не соответствующих по качеству и номенклатуре;
- если Поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.
4.2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком может изменять наименования товаров, в пределах установленной цены контракта. Согласование оформляется в письменном виде и является неотъемлемой частью Контракта.
4.2.6. Заказчик гарантирует и своевременно оплачивает товар согласно п.3.3 настоящего контракта.
4.2.7. Заказчик обязан принять товар и осуществить проверку качества и количества при его получении.
4.2.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества по своему выбору Заказчик вправе:
-отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
-потребовать замены товара ненадлежащего качества, соответствующего настоящему контракту.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товары, поставленные в рамках контракта должны соответствовать стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации.
5.2. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в согласованные Сторонами сроки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по контракту, несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ и обязана возместить убытки, возникшие по ее вине в полном объеме.
6.2. В случае невыполнения в установленный срок контракта Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости недопоставленной продукции. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом недопоставленного количества продукции в предыдущем периоде поставки. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Продукция, несоответствующая требованиям, указанным в п.5.1 настоящего контракта, считается недопоставленной.
6.3. Поставщик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии) делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. При наступлении форс-мажорных обстоятельств. Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 5 (пятидневный) срок.
7.2. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций. Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.
8. АРБИТРАЖ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМАЦИЙ
8.1.Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать, все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.
8.2. Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Калмыкия (г. Элиста) для разрешения возникшего спора.
8.3. Все претензии и рекламации должны быть составлены исключительно в письменной форме и обоснованы.
8.4. Претензии направляются сторонами заказной почтой с уведомлением, не позднее 3 дней с момента возникновения претензии.
9. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания.
9.2. Срок действия контракта до 31 декабря 2008 г.
9.3. Государственный контракт составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу, один для Заказчика, один для Поставщика, один для Держателя Реестра государственных контрактов.
9.4. Все изменения и дополнения считаются действительными в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
9.5. Государственный контракт предоставляется в 7-дневный срок после подписания Сторонами Держателю Реестра для регистрации и получения реестрового номера.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик» «Поставщик»
Администрация Цаганаманского сельского муниципального образования Республики Калмыкия
Адрес почтовый: 359300 Юстинский район
п. Цаган-Аман, ул. Хомутникова,17
Р/С 40204810600000000225
БИК 048580001
ГРКЦ НБ РЕСП. КАЛМЫКИЯ БАНКА
РОССИИ г. Элиста
ИНН0811002538 /КПП081101001 ______________________________________
Адрес почтовый: _______________________
______________________________________
Расчетный Счет ________________________
находится в ____________________________
БИК __________________________________
кор/счет _______________________________
ИНН __________________________________