06.12.2007
���������: ������� � ��������
��������: ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении заказа путем запроса котировок на поставку офисной мебели

---

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении заказа путем запроса котировок

Наименование и адрес заказчика: Управление ЗАГС Республики Калмыкия, 358000, РК, г.Элиста, Дом Правительства, каб.№ 14.
Источник финансирования – республиканский бюджет.
Предмет запроса котировок: поставка офисной мебели
Форма котировочной заявки – подается в письменной форме или в форме электронного документа согласно приложения 1 ( образец на сайте www.kalm.ru.).
Место поставки: Республика Калмыкия, г.Элиста, Дом Правительства.
Срок выполнения: декабрь 2007 г.
Сведения о включенных (невключенных) в цену выполняемых работ сборов и др платежей – все расходы и обязательные платежи включаются в максимальную цену контракта.
Максимальная цена контракта: 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей.
Место подачи котировочных заявок, срок подачи, дата и время окончания срока подачи - Республика Калмыкия, г.Элиста, Дом Правительства, с 06 декабря 2007 г.по 11 декабря 2007 г. до 14 ч. 00 мин. тел/факс: (84722) 5-28-08, e-mail: uzags08@mail.ru.
Форма, срок и порядок оплаты – безналичный расчет на основании счета-фактуры.
Подведение итогов – в течение 1 дня.
Заключение государственного контракта – не менее 5, но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 3-42-48.

Цена на товар должна быть указана с учётом расходов по упаковке, доставке, сборке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
Если предусмотрена система скидок, условия их действия отразите в приложении. Уведомляем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения:
• Приложение №1 – Форма котировочной заявки;
• Приложение №2 - спецификация запроса котировок цен
• Приложение №3 - Проект государственного контракта.
Приложение №1
Котировочная заявка (котировка цен)
на поставку офисной мебели для нужд Управления ЗАГС Республики Калмыкия

Дата: « » 2007 г.
Кому: Управление ЗАГС Республики Калмыкия
От юридического лица:
Наименование поставщика:
Место нахождение:________________________________________________________
Регистрационные данные (ИНН/КПП, ОГРН)__________________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________

От физического лица: Ф.И.О.:
Место жительства: ___________________________________
Регистрационные данные (ИНН, ОГРНИП)
Банковские реквизиты: ________________

Приложение № 2
Спецификация запроса котировок цен на поставку офисной мебели

№№ наименование цвет Кол-во
1 Комплект мебели серии «Акцен» для руководителя: Корич. 1
Стол 938х1900х780 Корич. 1
Стол приставной Корич. 1
Шкаф 435х836х1590 стеклянные двери Корич. 1
Тумба приставная 435х1226х536 Корич. 1
Тумба выкатная 435х424х663 Корич. 2
Стеллаж открытый Корич. 1
2 Мебель серии «Практика»
Стол 1600х1100х735 Светл. 1
Стол 1200х700х735 4
Стол 1400х700х735 4
Стол 1000х554х700 4
Тумба приставная 1
Шкаф 2175х836х435 стеклянные двери 6
Шкаф для одежды 2175х836х435 1
Ресепшен 1200х330х372 4
3 Мебель серии «Стратегия»
Стол 1200х800х735 12
Шкаф для одежды 564х435х2175 6
Шкаф 836х435х2175 стеклянные двери 1
Тумба 422х575х618 1
Тумба 836х578х618 6
Полка 670х331х1471 12
4 Стул «Изо хром» серый 40
5 Стул «Самба желтый 1
6 Стул «Самба корич 2


Приложение №3
Проект
Государственный контракт №_
Управление ЗАГС Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Давашкиной Ольги Амуровны , действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________, действующего на основании
_______ , именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами, по результатам проведения запроса котировочной цены на поставку офисной мебели для нужд Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия (протокол рассмотрения оценки котировочных заявок от «___» ___________ 2007 г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить Заказчику офисную мебель (далее по тексту - Товар), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование, количество и стоимость Товара, определены в Приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Цены и порядок расчетов
2.1. Общая цена Контракта составляет руб. _____ коп., в
т.ч. НДС __ % в размере ___ (НДС не облагается, в связи с , на
основании __).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Цена Товара включает в себя все затраты по упаковке, доставке, сборке Товара и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
2.4. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки товара на основании счета-фактуры после подписания приемопередаточных документов. Авансирование не производится.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня заключения государственного контракта.
3.2. Место поставки Товара: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дом Правительства. Доставка и разгрузка Товара по адресу, указанному в пункте 3.2. настоящего Контракта производится Поставщиком за его счет. Разгрузка поступившего Товара осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев,
когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.
3.3. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании приемопередаточных документов.
3.4. Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:

1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
2) гарантийными талонами;
3) иными документами по согласованию Сторон.
3.5. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара.

4. Качество поставляемого Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям соответствующих государственных стандартов, действующему законодательству и настоящему контракту.
4.2. На все виды поставленного Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче Товара.
5. Порядок передачи Товара
5.1. Для приемки товаров Поставщик представляет Заказчику товарную накладную. При приемке товаров Заказчик проводит проверку Товара на предмет их соответствия Спецификации и товарной накладной (акту сдачи-приемки) по ассортименту, количеству. комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено
несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик отказывается от подписания накладной (акта сдачи-приемки) и незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет доукомплектовать
некомплектные товары, заменить товары, не соответствующие ассортименту, или восполнить недопоставку в недельный срок.
5.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров до момента устранения Поставщиком нарушений, предусмотренных пунктом 5.2., а также воспользоваться иными правами, предоставленными ему действующим законодательством при подобных нарушениях.
5.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания сторонами акта сдачи-приемки (накладной) без замечаний.
6. Упаковка Товара
6.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке.
6.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
7. Гарантии.
7.1. Гарантийный срок Товара составляет двенадцать месяцев со дня подписания сторонами
Акта сдачи-приемки (накладной) на Товар при условии отсутствия претензий Заказчика
(далее - гарантийный срок).
7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность Товара для использования по назначению и их соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.
7.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков Товара, обнаруженных после принятия, в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.
7.4. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. При отказе Заказчика от Товара после его доставки Заказчик возмещает убытки, причиненные Поставщику отказом, кроме случаев обнаружения несоответствия количества или качества.
8.3. В случае нарушения сроков поставки Заказчик начисляет Поставщику пени в размере 0,01% от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами.Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие
указанных обстоятельств.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним решаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
10.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться: Российская Федерация,
Республика Калмыкия, г.Элиста, Арбитражный суд РК.
11. Расторжение Контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений
условий поставки Поставщиком по настоящему Контракту, а именно:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устраненыв приемлемый для Заказчика срок;
- нарушения сроков поставки Товара.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
12.3. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
12.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
12.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
13.1. Заказчик: Управление ЗАГС Республики Калмыкия
ИНН ______ КПП ___________ ОГРН
р/с
л/счет БИК
13.2. Поставщик: