20.12.2007
:
: Извещение о проведении запроса котировок на право изготовления проектно-сметной документации
Извещение о проведении запроса котировок
№ 12 от «20» декабря 2007 г.
Организатор – Администрация Целинного РМО, расположенное по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, 1 «а», тел.: 9-19-52, 9-44-01.
Заказчик – Администрация Ялмтинского СМО РК (п. Ялмта)
проводит запрос котировок на право изготовления проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка лиманного орошения пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» для муниципальных нужд.
Источник финансирования: бюджет поселения.
Место предоставления услуг: Целинный район, п. Ялмта, Ялмтинское СМО РК.
Сроки выполнения: до августа 2008 года.
1. Максимальная цена контракта (ИТОГО) 222000 (Двести двадцать две тысячи) руб.
2. Наименование и характеристики продукции:
3.
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Описание
1 Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция лиманного участка пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» Руб. 1
ИТОГО: 1 -
4. Представление котировочной заявки:
4.1. Вашу заявку просим направлять по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, 1 «а», тел. 9-19-52, 9-44-01.
4.2. Ваша заявка может представляться в письменной форме или в форме электронного документа.
4.3. Срок окончания представления котировочных заявок установлен:
« 26» декабря 2007 г. 17 час. 00 мин. Время московское.
5. Срок и условия оплаты поставки: безналичный расчет, по мере поступления финансирования.
5.1. Оплата производится в российских рублях.
6. Срок подписания контракта победителем: «29» декабря 2007г.
7. Котировочная заявка представляется в ниже указанной форме
Председатель Единой конкурсной
комиссии Администрации ЦРМО РК Кикеев Д.Х.
ЗАПРОС КОТИРОВОК
На право изготовления проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка лиманного орошения пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» для муниципальных нужд.
Уважаемые господа!
1. Единая конкурсная комиссия по размещению заказа для муниципальных нужд Администрации Целинного РМО РК (далее – Организатор), Администрация Вознесеновского СМО РК (далее – Заказчик) в рамках средств бюджета поселения, предусмотренных для Заказчика на 2007 год, собирается заказать изготовление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция участка лиманного орошения пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» для нужд сельского муниципального образования.
В этих целях Организатор проводит настоящую процедуру размещения заказа для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену по выполнению работ.
2. Мы просим Вас сообщить Ваши цены на выполнение работ следующих товарных позиций:
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Описание
1 Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция участка лиманного орошения пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» Руб. 1
ИТОГО: 1 -
Цена должна быть указана с учетом транспортных расходов, сборов, налогов, платежей и других затрат необходимых для выполнения муниципального контракта.
3. Место выполнения работ: Целинный район, п. Ялмта, Ялмтинское СМО РК.
4. Срок и условия выполнения работ: до августа 2008 года.
5. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Каждая товарная единица рассматривается отдельно.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена.
6. Представление котировочной заявки:
6.1 Вашу заявку просим направлять по адресу: РК, Целинный район, с. Троицкое, ул. Пушкина, 1 «а», тел. 9-19-52, 9-44-01.
6.2. Ваша заявка может представляться в письменной форме или в форме электронного документа.
6.3. Срок окончания представления котировочных заявок установлен:
«26» декабря 2007 г. 17 час. 00 мин. Время московское.
7. Срок и условия оплаты выполнение работ: безналичный расчет, по мере поступления финансирования.
7.1 Оплата производится в российских рублях.
7.2. Оплата осуществляется по факту поставки.
8. Срок подписания контракта победителем: «29» декабря 2007г.
Приложения:
1. Форма котировочной заявки
Председатель
Единой конкурсной комиссии Кикеев Д.Х.
Форма котировочной заявки
«_____»___________2007 г. «_____»___________2007 г.
Исх. № ________________ Вх. № _________________
Единой конкурсной комиссии
Администрации Целинного РМО РК
Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица) участника размещения заказа:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Юридический адрес участника размещения заказа: _________________________________
__________________________________________________________________________
Фактический адрес участника размещения заказа: __________________________________
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка______________________________
ИНН____________________________________________
Р/счет___________________________________________
Кор. Счет________________________________________
БИК_____________________________________________
ОКПО___________________________________________
Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями выполнения работ и характеристиками продукции, указанными в Вашем извещении от «_______»____________________2007 г. №_____
№
п/п Наименование Единица измерения Количество Стоимость единицы Общая стоимость* Описание
1. Изготовление ПСД по объекту «Реконструкция участка лиманного орошения пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» Руб.
ИТОГО:
* Примечание по заполнению таблицы:
в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена. Вы можете дать цену на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций). Не допускается подача предложения на частичное выполнение работ (относительно требуемых) по какому-либо наименованию.
Подпись ________________________/_____________________/
Должность ___________________________________________
МП
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
п. Ялмта "____" __________200__ г.
Реестровый номер ______________________________________
Администрация Ялмтинского сельского муниципального образования РК, именуемая в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Администрации Комлаевой Марии Нохашковны , действующего на основании Устава, с одной стороны и _________
_____________________________________________________________________________
(полное название предприятия, организации)
(лицензия _________ СТ от _______________ г. N_____), именуемая в дальнейшем - Исполнитель, определенная по результатам запроса котировок, проведенного «___» _________ 2007г. (протокол N ____) в лице _______________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить проектно-сметную документацию, Муниципальный заказчик – принять и оплатить за работу по объекту «Реконструкция участка лиманного орошения пл. 2120 га в урочище «Салбура» Ялмтинского СМО Целинного района Республики Калмыкия» .
1.2. Основные требования к разрабатываемой проектной продукции изложены в задании на проектирование.
1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом (приложение), составляющим неотъемлемую часть контракта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. В соответствии с результатами запроса котировок стоимость работ по настоящему контракту составляет: _________ тыс. рублей, в том числе НДС (18%) ________ тыс. рублей.
2.2. Цена контракта, определенная подпунктом 2.1, является окончательной и изменению не подлежит.
2.3. Муниципальный заказчик выплачивает Исполнителю аванс в соответствии с расчетом обоснования авансирования в размере до 50 процентов стоимости работ, в течение 3 банковских дней с момента поступления денежных средств на эти цели на счет Муниципального заказчика.
2.4. Погашение аванса осуществляется равными долями по мере выполнения работ.
2.5. Оплату готовой проектной продукции Муниципальный заказчик производит в соответствии с календарным планом на основании оформленной справки по форме N КС-3. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Исполнитель не отчитался за исполнение предыдущего этапа.
2.6. Окончательный расчет с Исполнителем осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 20 дней после получения положительного заключения Управления Главгосэкспертизы и последующей приемки проектной продукции.
2.7. Оплата Муниципальным заказчиком затрат исполнителя по экспертизе проектной продукции осуществляется в соответствии с календарным планом и на основании представленной Исполнителем копии договора с Управлением Главгосэкспертизы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком. При этом исполнитель несет полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.
3.1.2. Не начинать выполнение работ в случае, если Муниципальный заказчик не перечислил аванс в срок, указанный в подпункте 2.3. В этом случае срок окончания работ, указанный в календарном плане, отодвигается соразмерно периоду, на который задержано перечисление аванса.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Готовить ведомость объемов работ для проведения торгов на выполнение подрядных работ по форме и в объеме, согласованных с Муниципальным заказчиком.
3.2.2. Составлять сметную документацию на основании новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2001.
3.2.3. Осуществлять сбор всех необходимых для проектно-изыскательских работ технических условий, исходных данных и согласовать их с Муниципальным заказчиком.
3.2.4. Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и инспектирующими органами, а также с организацией, эксплуатирующей объект. Затраты по согласованию проектной продукции учтены в стоимости работ, указанной в подпункте 2.1 настоящего контракта.
3.2.5. Получить положительное заключение Управления Главгосэкспертизы. При передаче проектной продукции во вневедомственную экспертизу один экземпляр направить Муниципальному заказчику для рассмотрения.
3.2.6. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными.
3.2.7. В случае возникновения работ, не предусмотренных заданием на проектирование и условиями конкурсных торгов, уведомить муниципального заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия муниципального заказчика.
3.2.8. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия муниципального заказчика.
3.2.9. Представить муниципальному заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3 процента стоимости настоящего контракта на текущий финансовый год.
3.2.10.3а месяц до завершения последнего этапа работ представляет муниципальному заказчику обеспечение выполнения гарантий качества работ в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на период строительства и на сумму, составляющую 7 процентов стоимости контракта. Банковская гарантия подлежит уплате по письменному требованию муниципального заказчика в случае выявления в ходе строительства дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.
3.2.11. В случае обнаружения недостатков в технической документации в ходе строительства объекта, возникших по вине Исполнителя, последний, по требованию муниципального заказчика, обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектно-изыскательские работы, оплатить и получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы по откорректированной документации.
3.3. Муниципальный заказчик имеет право:
3.3.1. Проверить соответствие проектной продукции требованиям технического задания и не оплачивать проектную продукцию, не получившую положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы.
3.3.2. Расторгнуть настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Заказчик имеет право требовать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.
3.4. Муниципальный заказчик обязан:
3.4.1. Оплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в подпункте 2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего контракта.
3.4.3. Использовать проектно-сметную документацию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.
3.4.4. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками проектирования в соответствии с договором от___________ г. N____.
3.4.5. Принимать от Исполнителя выполненную работу по установленной форме в соответствии с календарным планом работ и своевременно предъявлять ее для оплаты.
3.4.6. Проводить выбор строительной площадки и оформлять документы на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций, и оплачивать их услуги за счет средств, предусмотренных по статье "Прочие расходы".
3.4.7. Анализировать объем технических условий.
3.4.8. Осуществлять контроль за сбором и подготовкой Исполнителем исходных данных для разработки проектной продукции.
3.4.9. Представлять на утверждение в комитет по архитектуре и градостроительству области архитектурно-планировочные задания по объектам гражданского и промышленного назначения.
3.4.10. Контролировать ход проведения экспертизы разработанной проектно-сметной документации.
3.4.11. Участвовать в разработке и утверждении технической части конкурсной документации.
3.4.12. Проверять состав и комплектность, принимать и подтверждать актом приема-передачи готовность проектно-сметной документации.
3.4.13. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и вести отчетность.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. После завершения работ Исполнитель передает муниципальному заказчику проектно-сметную документацию в 5 подлинных экземплярах и один экземпляр сметной документации - на магнитном носителе, положительное сводное заключение Управления Главгосэкспертизы по накладной и акту приема-передачи.
4.2. Муниципальный заказчик в течение 5 дней со дня получения материалов, указанных в подпункте 4.1 настоящего контракта, оформляет акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
4.3. В случае неподписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока работа считается принятой и должна быть оплачена муниципальным заказчиком.
4.4. При мотивированном отказе оплаты проектно-сметной документации Муниципальный заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Муниципального заказчика в письменной форме.
В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения о прекращении работ Стороны производят расчеты по фактически выполненным объемам.
5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные подпунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки, установленные календарным планом, и передать проектно-сметную документацию Заказчику до "____ "_____________ г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой проектной продукции. При обнаружении недостатков в проектной продукции Исполнитель по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки и переделать проектную продукцию.
6.3. Заказчик несет ответственность за полноту задания на проектирование, состав и комплектность принятой готовой проектной продукции.
6.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в областной бюджет пеню в размере 0,1 процента стоимости контракта за каждый день просрочки в установленном порядке.
6.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между всеми Сторонами.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.3. Муниципальный заказчик обязуется не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Исполнителя.
7.4. По письменному требованию Муниципального заказчика банковская гарантия Исполнителя подлежит уплате в случаях:
расторжения настоящего контракта по инициативе Исполнителя;
невозможности выполнения Исполнителем условий настоящего контракта;
существенного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту.
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчетов.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный заказчик Исполнитель