04.05.2008
:
: Извещение, форма котировочной заявки, проект контракта Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия о проведении запроса котировок на поставку форменного обмундирования.
Запрос котировочной цены на право заключения государственного контракта на поставку форменного обмундирования для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пушкина, д.4,
тел./факс: (84722) 4-09-21, е-mail: mvdrkelista@mail.ru
«___» ________________ 2008г. исх. № _________
Кому:_____________________________________________________________________________
(наименование)
Извещаем вас, что Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия намерено разместить способом запроса котировок цен государственный заказ на поставку форменного обмундирования.
1. Наименование товара – форменное обмундирование.
2. Характеристики и количество товара – указаны в Приложении №1.
3. Максимальная цена контракта – 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
4. Источник финансирования – средства бюджета Республики Калмыкия.
5. Место доставки товара – 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 4.
6. Срок поставки товара – в течение 10 (Десяти) дней со дня заключения государственного контракта.
7. Условия и сроки оплаты – безналичный расчет, по мере поступления бюджетных средств, оплата по факту поставки, на основании приемопередаточных документов и счета на оплату в течение 10 (Десяти) банковских дней.
8. Срок подписания государственного контракта – не ранее чем через 5 (Пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
9. Срок приема котировочных заявок с 09:00 (время московское) «05» мая 2008г. до 18:00 (время московское) «15» мая 2008г. включительно.
В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанного товара, прошу предоставить прилагаемую котировочную заявку (в письменной (печатной) форме, в форме электронного документа*) до 18:00 (время московское) «15» мая 2008г. по адресу представителя заказчика: ООО «Центр закупок», 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Губаревича, д.2, офис 10, тел./факс: (84722) 5-43-95, e-mail: czelista@mail.ru.
* Котировочная заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна быть заверена электронной цифровой подписью (ЭЦП) участника размещения заказа.
Цена на товар должна быть указана с учётом расходов по упаковке и доставке товара, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения:
• Приложение №1 – Техническая спецификация запроса котировок цен;
• Приложение №2 – Форма котировочной заявки;
• Приложение №3 – Проект государственного контракта.
Министр внутренних дел по Республике Калмыкия В.В. Корнеев
Приложение №1
Техническая спецификация запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку форменного обмундирования для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
№ п/п Наименование и характеристики товара Ед.
изм. Количество
1 Рубашка серо-голубая с коротким рукавом ГОСТ 19867-93 шт 100
2 Брюки шерстяные милиции ТУ-858-5268-94, извещение №1,2 шт 290
3 Куртка шерстяная милиции ТУ-858-5324-94, извещение №1 шт 360
Приложение №2
Котировочная заявка (котировка цен)
на право заключения государственного контракта на поставку форменного обмундирования для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия
Дата: «___» __________ 2008г.
Кому: Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия
От юридического лица:
Наименование поставщика:______________________________________________________
Место нахождение:_____________________________________________________________
ИНН/КПП: ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
От физического лица:
Ф.И.О.:________________________________________________________________________
Место жительства:______________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировок цен на право заключения государственного контракта на поставку форменного обмундирования для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия, предлагаем поставить обозначенный товар по следующим ценам:
№ п/п Наименование товара
Ед. изм. Кол-во Цена за единицу,
руб. Сумма, руб.
1.
2.
3.
ИТОГО:
ИТОГО: __________________________________________________________________________
(указать сумму прописью, указать НДС – размер и ставка)
Цена на товар указана с учётом расходов по упаковке и доставке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов, других затрат и обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить обозначенный товар в соответствии с условиями, указанными в запросе котировочной цены.
Адрес:
Телефон:
Руководитель (должность) __________________ /________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение №3
Проект
Государственный контракт №________
Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Министра Корнеева Вадима Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующ___ на основании _________, с другой стороны по результатам проведения запроса котировочной цены на поставку форменного обмундирования для нужд Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (Протокол № _____ заседания Единой комиссии по размещению заказов Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия от «___» ______________ 2008г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить Заказчику форменное обмундирование (далее по тексту - Товар), на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Наименование, количество и стоимость Товара, определены в Приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Цены и порядок расчетов
2.1. Общая цена Контракта составляет _________________________________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС __ % в размере ____________ (НДС не облагается, в связи с _________, на основании____________________).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Цена Товара включает в себя затраты по упаковке и доставке Товара, стоимость установки Товара и обязательные платежи. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Государственного контракта, корректировка цен не допускается.
2.4. Оплата Товара производится Заказчиком за счет средств бюджета Республики Калмыкия по мере и при условии их поступления, в пределах годового лимита финансирования, установленных на 2008 год.
2.5. Оплата за поставленный Товар производятся Заказчиком, в течение 10 (Десяти) банковских дней, после подписания приемопередаточных документов и на основании счета, предъявленного Поставщиком.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставщик обязан поставить Товар в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня заключения государственного Контракта.
3.2. Место доставки Товара: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.4.
3.3. Доставка и разгрузка Товара по адресу, указанному в пункте 3.2. настоящего Контракта производится Поставщиком за его счет. Разгрузка поступившего Товара осуществляется в течение одного дня с момента поступления в место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара или возвратить его.
3.4. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику на основании приемопередаточных документов.
3.5. Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами:
1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
2) гарантийными талонами;
3) иными документами по согласованию Сторон.
3.6. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара.
4. Качество поставляемого Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям соответствующих государственных стандартов, действующему законодательству и настоящему контракту.
4.2. На все виды поставленного Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче Товара.
5. Порядок передачи Товара
5.1. Для приемки товаров Поставщик представляет Заказчику товарную накладную (акт сдачи-приемки), подписанную со стороны Поставщика.
5.2. При приемке товаров Заказчик проводит проверку Товара на предмет их соответствия Спецификации и товарной накладной (акту сдачи-приемки) по ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик отказывается от подписания накладной (акта сдачи-приемки) и незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет доукомплектовать некомплектные товары, заменить товары, не соответствующие ассортименту, или восполнить недопоставку в недельный срок.
5.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров до момента устранения Поставщиком нарушений, предусмотренных пунктом 5.2., а также воспользоваться иными правами, предоставленными ему действующим законодательством при подобных нарушениях.
5.4. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара и подписания сторонами акта сдачи-приемки (накладной) без замечаний.
6. Упаковка Товара
6.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке.
6.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
7. Гарантии.
7.1. Гарантийный срок Товара определяется установленным сроком годности на Товар (далее - гарантийный срок).
7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует пригодность Товара для использования по назначению и их соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя.
7.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков Товара, обнаруженных после принятия, в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.
7.4. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик начисляет Поставщику пени в размере 0,01% от суммы настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами. Неуведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним решаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
10.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г.Элиста, Арбитражный суд Республики Калмыкия.
11. Расторжение Контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случае нарушений условий поставки Поставщиком по настоящему Контракту, а именно:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- нарушения сроков поставки Товара.
11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
12.3. Условия настоящего Контракта конфиденциальны и не подлежат разглашению.
12.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.
12.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является: Приложение № 1- Спецификация.
Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:
13.1. Заказчик: Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 4, тел./факс: (84722) 4-09-21
ИНН 0814033848 КПП 08140101
(респ/б) л/с: 188010411 в УФК по РК
р/с: 40201810700000100002 в ГРКЦ НБ Респ. Калмыкия Банка России г. Элиста
БИК 048580001
13.2. Поставщик: ___________________________________________________________________________________
Заказчик:
Министр внутренних дел по Республике Калмыкия
__________________/В.В. Корнеев/
м.п. Поставщик:
_____________________/_________________/
м.п.
Приложение № 1
к государственному контракту
№______ от «___» _________________2008 г.
Спецификация
№ п/п Наименование товара
Ед. изм. Кол-во Цена за единицу,
руб., в т.ч. НДС ____18 % (НДС не облагается) Общая стоимость, руб., в т.ч. НДС ____18 % (НДС не облагается)
1.
2.
3.
4.
5.
ИТОГО:
Общая стоимость поставляемого Товара составляет: ____________________________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС ____% в размере________руб. ____коп. (НДС не облагается).
Заказчик: Поставщик:
Министр внутренних дел по Республики Калмыкия
__________________/В.В. Корнеев/
м.п.
_____________________/_________________/
м.п.